Договор давальческого сырья, образец, переработка
Одним из видов коммерческих договор является договор давальческого сырья. Составляется он с соблюдением норм Гражданского Кодекса. При сделках, для которых этот договор необходим, формируется обязательно еще несколько видом документации.
В предпринимательской деятельности принято выделять отдельный вид коммерческо-производственных операций – с давальческим сырьем.
Давальческие операции – это производственные действия, направленные на переработку давальческого сырья. Они подразумевают доработку, обработку, изготовление новой продукции из него.
Образец договора
На нашем сайте все желающие могут ознакомиться с текстом договора на переработку и скачать его.
В давальческой сделке присутствуют две стороны:
Сторона | Описание |
---|---|
Давалец | Это заказчик, который передает исполнителю собственное сырье для переработки и получает от последнего готовую продукцию в полное распоряжение. |
Исполнитель | Это переработчик (подрядчик), который перерабатывает давальческое сырье и передает готовую продукцию давальцу. |
Заказчик в таком виде сделок обладает рядом характерных признаков:
- У него имеются собственные материалы для переработки или денежные средства для их приобретения.
- Он является владельцем товарного знака или патента на изготовление какой-то продукции.
- Имеет рынки сбыта готовой продукции.
- Предоставляет исполнителю собственные материалы для переработки и оплачивает услуги по ее осуществлению.
- Передавая исполнителю сырье, давалец сохраняет на него права собственности.
- Имеет права собственности на итоговый продукт, который производит исполнитель посредством переработки давальческого сырья.
Подрядчик в данной сделке владеет мощностями, необходимыми для переработки и обязан отдать переработанное сырье в виде итоговой продукции давальцу.
Переработка сырья: как осуществляется ведение документооборота
По сделкам с давальческим сырьем обязательно составлять бухгалтерскую отчетность. Ведется она на основании первичной документации.
Как ведет отчетность давалец
При передаче материалов переработчику давалец составляет накладную по форме М-15. В документе проставляется отметка о том, что материалы передаются на давальческой основе. Это важно, т.к. за передачу давальческих материалов сторонам сделки не нужно оплачивать НДС. Составляют накладную в двух экземплярах. Первый остается у давальца на складе. Второй забирает переработчик и получает по ней материалы.
Важно правильно заполнить накладную на передачу давальческого сырья: указать не только его объем или количество, но и стоимость. С одной стороны этот показатель для совершения сделки не нужен, т.к. переработчик не будет реализовать ни сырье, ни продукцию. А с другой стороны, он несет материальную ответственность перед истинным владельцем на случай порчи этого сырья. Данная норма закреплена в ст. 714 ГК РФ.
Когда продукцию из давальческого материала давалец передает сторонним торговым структурам для ее доработки (например, для упаковки), он составляет дополнительные накладные по форме № ТОРГ-12. В них обязательно делается отметка о давальческих МПЗ. В ином случае ФНС может потребовать от торговой организации, занимающейся доработкой, выплачивать НДС, т.к. сочтет переданную для доработки продукцию в качестве отданной безвозмездно.
Такой вид накладной тоже составляется в двух экземплярах один для давальца, второй – для сторонней торговой организации, которая занимается доработкой.
Как ведет отчетность переработчик
Полученный на давальческой основе материал переработчик может оформить двумя способами:
- Составить приходной ордер по форме М-4. В нем обязательно делается отметка о том, что МПЗ получены на давальческой основе. Плюс следует внести в документ реквизиты основного договора. При отсутствии такой записи ФНС потребует от переработчика уплаты налога на прибыль, как на имущество, полученное на безвозмездной основе (ст. 250 НК РФ).
- Проставить штамп на документах, оформленных давальцем. В нем должна содержаться информация, которая указывает количество полученного давальческого сырья и его стоимость. При наличии таких сведений штамп расценивается в качестве приходного ордера.
Во всех документах о приемке давальческого сырья должны быть указаны:
После выполнения заказанных работ переработчику следует оформить акт приема-передачи. В документе надлежит указывать стоимость продукции уже с учетом НДС. Дополнительно нужно оформить счет-фактуру.
Отдельным документом оформляется отчет о затратах на переработку и о израсходованном давальческом сырье. В него вносят:
- Данные о принятом сырье (наименование, количество).
- Сведения о полученной в результате переработки продукции (наименование, количество).
- Данные об остатках давальческого сырья и отходах процесса переработки.
Единой формы документации для переработчика не разработано. Поэтому каждая структура может создавать свои образцы, но с соблюдением общих требований. Для каждого такого документа согласно ФЗ РФ № 129 (от 21.11.1996) нужно указывать реквизиты.
Если переработчик возвращает давальцу неизрасходованное сырье, дополнительно оформляется накладная по форме М-15. В ней следует делать отметку о том, что производится возврат сырья, полученного на давальческой основе.
Как составляется основной договор на переработку давальческого сырья
Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает отдельной формы договора на переработку давальческого сырья. Поэтому при составлении подобных документов стороны руководствуются правилами, закрепленными в ГК РФ относительно договора подряда (гл. 37).
Согласно такому договору переработчик — подрядчик принимает на себя обязанности по приему, переработке и сдаче давальческого сырья. Давалец – заказчик со своей стороны обязан обеспечить подрядчика сырьем, принять переработанную продукцию и оплатить услуги подрядчика.
Право собственности на сырье и итоговый продукт принадлежит заказчику на основании ст. 703 ГК РФ.
Перераспределение рисков в ГК РФ закрепляется следующим образом:
- За повреждение давальческого сырья расходы несет заказчик.
- За повреждение продукта переработки давальческого сырья отвечает подрядчик.
Стороны сделки имеют право оставить эти нормы без изменений. В таком случае в договоре делается ссылка на ГК РФ. Но если стороны желают, они могут перераспределить в договоре риски в любой иной форме.
Если материалы уже передан переработчику и составлены документы передачи, ответственность за их повреждение несет подрядчик.
В приложении к договору следует обязательно не только указать, что заказчик предоставляет давальческое сырье, но и то что, подрядчик обладает необходимыми для его переработки производственными мощностями.
Указывая стоимость в договоре, следует включить в нее сумму компенсации издержек, которые несет переработчик, а также цену услуги, оказываемую заказчику. Если стороны намереваются оговорить порядок компенсации услуг сверх основной стоимости, лучше не вносить эти условия в текст договора, а составлять отдельное приложение. В расходы переработчика и в цену его услуг не включают стоимость давальческого сырья, ибо приобретаются оно за счет средств заказчика и принадлежит только ему, равно как и получаемая из этого сырья продукция.
В договоре необходимо указать:
- Предмет договора, обозначение услуги, которую должен выполнить подрядчик.
- Срок начала и окончания выполнения работ.
- Данные о давальческом сырье (наименование, количество, характеристики).
- Порядок передачи сырья и принятия продукции из него заказчиком. Сроки поставки и принятия, плюс санкции за нарушение сроков.
- Данные о продукции, которая должна получиться в результате переработки.
- Стоимость услуг по переработке.
- Порядок возврата остатков давальческого сырья и отходов переработки заказчику.
Договор составляется в трех экземплярах, если стороны договариваются о его нотариальном удостоверении. Или в двух, если у нотариуса документ не заверяют. Государственной регистрации он не подлежит.
Образец договора переработки давальческого сырья
Под давальческим понимается сырье, которое передается от одного предприятия на другое для переработки, получения промежуточного продукта, позже используемого в собственном производстве. За счет этого оптимизируется производственный процесс, снижаются затраты на обработку материалов.
Порядок документального оформления операций с давальческими материалами закреплен действующим законодательством. Предприятие обязано заключить договор на переработку давальческого сырья. Образец договора, представленный на нашем сайте, поможет исключить ошибки при оформлении.
Обрзец договора переработки давальческого сырья
Что такое давальческая переработка?
Принцип действия такой схемы прост и признан выгодным для каждой стороны договора. Давальческая переработка – это обработка материала, который передает предприятие-заказчик предприятию-исполнителю, чтобы получить готовый к сбыту продукт или промежуточный продукт для использования производстве.
- Обработка сырой нефти при изготовлении горючего либо смазочных изделий.
- Обработка сельскохозяйственных продуктов для производства консерваций, полуфабрикатов.
- Вторичная переработка для получения производственного сырья.
Наниматель передает сырье, не взимая за это плату. Исполнитель обязан после выполнения работ передать в полном объеме изготовленную продукцию.
Учет у переработчика
Предприятие-подрядчик обязано вести документальную отчетность об операциях. Отчетная документация оформляется при всех операциях с давальческими материалами.
Поступление давальческого сырья
При получении материала от нанимателя отчетом выступает товарно-транспортная или расходная накладная. Сторонами оформляется акт передачи на переработку давальческого сырья. Такой акт выполняет функцию приложения к договору между заказчиком и исполнителем.
При поступлении сырья, оно не отражается в бухгалтерском учете подрядчика, так как это собственность нанимателя и числится на балансе.
Передача сырья в производство
Процедура сопровождается составлением отчетного акта. Отчетная ведомость информирует о месте и дате проведения работ и их объемах. Указывается сорт, марка, размер. После выполнения запрашиваемых нанимателем операций указывается количество образованных отходов.
При составлении договора стороны приходят к соглашению в вопросах утилизации отходов, полученных после обработки переданных материалов. Одна из сторон может взять на себя ответственность за сбор и утилизацию остатков либо использовать их для получения горючего.
Реализация услуг по переработке
На основе результатов исполнителем составляется акт о переработке давальческих материалов. В этом документе указывают наименования продукта, единицы, в котором его измеряют. Указывается вес принятого сырья в соответствии с накладной. В акте рекомендуется отметить номера накладных, чтобы исключить ошибки или неточности.
Вторая часть бланка включает информацию о расходах, связанных с обработкой. Если у исполнителя осталась часть использованного давальческого сырья, он обязан отразить это в акте. Обязательным пунктом выступает объем полученной продукции, которая в дальнейшем будет передана предприятию-заказчику.
Чтобы упростить оформление документа, рекомендуется изучить образец акта переработки давальческих материалов. Кроме этого, можно использовать пустой бланк для заполнения. В РФ в этих целях используется унифицированная форма М-15.
Учет у давальца
После передачи, материал сохраняется на балансе предприятия-заказчика. Обязанность давальца заключается в подготовке документации, которая учитывается при ведении бухгалтерского и налогового учета.
Основным документом выступает ведомость переработки давальческих материалов. Она содержит информацию об объемах сырья, переданного на производство с учетом технологических потерь.
Передача сырья в переработку
Процедура сопровождается оформлением накладной на передачу. Ее оформляют на основе унифицированной формы М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата №71а. В накладной должна указываться отметка о том, что сырье предоставляется на давальческих условиях.
Поступление из переработки
После реализации услуг по переработке давалец должен получить отчет о затраченных материалах. Там указывают объем израсходованного давальческого сырья, изготовленной продукции, оставшихся после этого отходов.
В соответствии с образцом отчета о переработке давальческого сырья, ведомость включает сведения о стоимости выполненных работ. Заказчик обязан оплатить услуги в соответствии с объемом обработанного материала исходя из расценок, предусмотренных договором.
Образец отчета об использовании давальческого сырья
Несмотря на то, что порядок бухгалтерского учета операций с давальческими материалами строго регламентируют законодательные акты, единой унифицированной формы отчета не существует. Поэтому руководители компаний вправе самостоятельно определять способ оформления и заполнения отчетности.
Обязательными пунктами выступают:
- Наименование реализованных операций.
- Наименования предоставленных материалов.
- Даты и номера накладных.
- Единицы измерения для каждого вида сырья.
- Среднерыночная стоимость.
- Объем переданных материалов.
- Объем полученной продукции.
- Объем отходов и их стоимость.
- Общая стоимость переданных материалов и полученной продукции.
Отчет подписывается сторонами договора, то есть не только заказчиком, но и исполнителем.
При каких условиях возможна передача давальческих материалов
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, договор на передачу и переработку на давальческих условиях относится к категории договоров подряда. Отдельная разновидность соглашений для таких операций не выделяется. Взаимоотношения сторон договора подряда регулируются гл. 37 ГК РФ.
Важные условия договора подряда
Соглашение включает большое количество пунктов. Прежде всего сторонам советуют выявить предмет договора. Обычно предметом является задание, поставленное нанимателем перед исполнителем. В конкретном случае им выступает переработка и полученная в результате продукция.
Обязательное условие – способ расчета с исполнителем. Давалец вправе получить весь объем изготовленной продукции и оплатить услуги, либо в качестве оплаты оставить часть готового продукта. Это возможно только при взаимном соглашении сторон и указывается в как один из пунктов договора подряда.
Особенности договора
Соглашение временное и не может быть бессрочным. Договоры подряда оформляются на конкретный временной срок либо на время работ с конкретным объемом материалов. Сторонами являются наниматель и предприятие-переработчик. Чтобы предотвратить возможные негативные последствия при выполнении договора на переработку давальческого сырья, нужно четкое, грамотное и равноценное согласование условий.
Обязательные пункты соглашения:
- Название и характеристики сырья, переданного в переработку.
- Характеристики и критерии оценки качества готового продукта, технические требования, стандарты.
- Распределение рисков.
- Сроки реализации задач, возложенных на предприятие-подрядчика.
- Расходы на проведение работ.
- Порядок оплаты услуг.
- Ответственность сторон за нарушение условий.
Гражданский Кодекс РФ : правовой договор подряда можно дополнять приложениями и отчетными документами о выполненных работах.
Соглашение оформляется в письменном виде в двух экземпляров для каждой стороны. В отдельных случаях требуется дубликат для передачи в налоговую службу.
Образец договора
Гражданским Кодексом и другими нормативными актами не предъявляются требования к форме договора. Допускается оформление соглашения в свободной форме. Главное – это присутствие обязательных пунктов, предусмотренных нормами ГК.
Чтобы исключить ошибки при составлении договора, используют образец или типовую форму, которую заполняют собственноручно.
Ответственность сторон
Помимо прав и обязанностей соглашение дополняют пунктом об ответственности за несоблюдение условий. В наказание за несоблюдение условий соглашения виновная сторона обязуется возместить понесенный ущерб другой стороне.
При составлении договора рекомендуется указать, что ответственность за хранение полученного сырья и произведенной из него продукции лежит на подрядчике.
Давальческая переработка – операция, при которой сырье передается из одной производственной организации в другую. Операции с такими материалами регламентируются действующим законодательством. Обработка проводится на основе договора подряда между предприятиями. В обязанность сторон входит ведение отчетной документации бухгалтерской и налоговой направленности.
Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья
(город, населенный пункт) (дата) 200__ г.
(Указать организационно-правовую форму и полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.
2. Условия переработки.
2.1. Сырье передается на условиях франко-склад (указать наименование Исполнителя). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.
2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.
2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
– наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья;
– объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции;
– порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки;
Под партией поставляемого товара понимается _________________
3. Порядок оплаты.
3.1. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами.
3.2. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции _____________________________________________________.
3.3. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.
3.4. Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц.
3.5. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов.
4. Порядок передачи готовой продукции.
4.1. Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком.
4.2. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика.
4.3. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.
4.4. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору.
5. Документы на сырье и продукцию.
5.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы:
– сертификат качества;
– __________________;
– __________________.
5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных:
а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки;
б) наименование и количество товара.
5.3. Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы:
– транспортную накладную;
– сертификат качества;
– гигиенический сертификат;
– сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика).
6. Порядок приема продукции.
6.1. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04. 66 г. с изменениями от 14.11 74 г. № 98 г.).
7. Ответственность сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени __ % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.
7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени ___ % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.
7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд _____________ области.
8. Прочие условия.
8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.
8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Срок действия договора.
9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.
9.2. Договор действует до (дата) 200__ г.
9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
10.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
_______________________ _______________________
(ф. и.о.) (ф. и.о.)
м. п. м. п.
Договор переработки давальческого сырья образец и приложение
Договор N _____
подряда на переработку давальческого сырья
г. _____________ “___”__________ ____ г.
___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании _______________________________________________, с одной стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
и _________________________________, именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ___________________________________________________, действующего на
(должность, Ф.И.О.)
основании ______________________________________________, с другой стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
составили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик обязуется переработать давальческое сырье Заказчика, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, является собственностью Заказчика.
1.3. Переработка давальческого сырья выполняется силами и средствами Подрядчика на его территории и оборудовании.
1.4. Результат выполненных Работ должен быть пригодным для использования по следующему назначению: _________________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Принять у Заказчика давальческое сырье по Акту приема-передачи (Приложение N ___).
2.1.2. Обеспечить надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения переработки давальческого сырья.
2.1.3. По окончании выполнения работ по переработке давальческого сырья представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ___).
2.2. Подрядчик вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков, причиненных таким отказом.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Обеспечить транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы давальческого сырья. В случае отсутствия такой возможности у Заказчика указанные в настоящем пункте работы могут быть выполнены Подрядчиком за отдельную плату на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.3.2. Оплатить выполненную Подрядчиком переработку в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Договора.
2.3.3. Подписать Акт выполненных работ в течение ____ (________) дней с момента его получения от Подрядчика, либо предоставить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.
2.4.2. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения, связанные с выполнением работ по переработке давальческого сырья.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов на момент такого отказа.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по переработке давальческого сырья за ______ сырья составляет сумму в размере _______ (_____________) рублей.
3.2. Оплата выполненных работ Подрядчика осуществляется на основании выставляемого последним счета в течение _____ (____________) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.
3.3. Оплата работ Подрядчика осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, или же путем внесения наличных денежных средств в кассу Подрядчика.
4. Условия переработки
4.1. Факт передачи Заказчиком и приема Подрядчиком партии сырья оформляется двухсторонним Актом приема-передачи (Приложение N ___).
4.2. Передача партии сырья осуществляется по адресу: ___________________________.
4.3. Датой передачи сырья является дата подписания Акта приема-передачи.
4.4. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
4.4.1. Наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья.
4.4.2. Объем и перечень работ по переработке, стоимость переработки сырья.
4.4.3. Порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки.
4.5. Стороны установили следующие сроки выполнения работ:
– начальный срок выполнения работ – “___”__________ ____ г.;
– конечный срок выполнения работ – “___”__________ ____ г.
5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения сроков выполнения работ по переработке давальческого сырья Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
5.4. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.
8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложения:
8.6.1. Акт выполненных работ (Приложение N ___).
8.6.2. Акт приема-передачи сырья (Приложение N ___).
8.6.3. _____________________________________.
9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Подрядчик: Заказчик:
___________ “______________________” ___________ “_______________________”
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _________
____________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ________________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ______________________
в ____________________________ банке в _____________________________ банке
К/с ________________________________ К/с _________________________________
БИК ________________________________ БИК _________________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: ____________________________
Факс: ______________________________ Факс: _______________________________
Адрес электронной почты: ___________ Адрес электронной почты: ____________
___________________/_______________/ ___________________/________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)
Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)
(на изготовление готовой продукции из давальческого сырья)
г. __________________ “__” ________ ____г.
___________________________________________________________, именуемое в
(полное наименование юридического лица)
дальнейшем “Давалец”, в лице __________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________, с
(Устава, Положения, Доверенности)
одной стороны и _____________________________________________, именуемое
(полное наименование юридического лица)
в дальнейшем “Переработчик”, в лице ____________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________, с
(Устава, Положения, Доверенности)
другой стороны, а вместе именуемые “Стороны”, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье
для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает
Давальцу готовую продукцию.
1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не
происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и
1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору
Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания
2. Распределение рисков между Сторонами
2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного
повреждения сырья, переданного для переработки.
2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного
повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.
2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски,
предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона,
3. Сроки выполнения работ
3.1. Стороны установили следующие сроки изготовления продукции:
Начальный срок выполнения работ – не позднее “__” __________ ____г.
Конечный срок выполнения работ – не позднее “__” __________ ____г.
Срок сдачи готовой продукции – “__” __________ ____г.
3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо
по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на
основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего договора.
4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек
Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно
4.3. Стоимость работ является твердой.
4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не
позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой
4.5. Оплата производится _________________________________________.
(указать форму оплаты)
5. Экономия Переработчика
5.1. Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех,
которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет
право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором,
кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная
Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Давалец вправе:
6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой
Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению
настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что
окончание ее к сроку станет явно невозможным;
6.1.3. назначить Переработчику разумный срок для устранения
недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не
будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в
назначенный срок этого требования – отказаться от настоящего договора
либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а
также потребовать возмещения убытков;
6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с
ненадлежащим качеством готовой продукции;
6.2. Давалец обязан:
6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья
6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим
договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую
продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом
6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки,
установленные разделом 4 настоящего договора.
6.3. Переработчик вправе:
6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц
6.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить или
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в
случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему
договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению
договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет
произведено в установленный срок;
6.3.3. при уклонении Давальца от принятия готовой продукции –
продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную
сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца
в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.
6.4. Переработчик обязан:
6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и
6.4.2. после окончания работы представить Давальцу отчет об
использовании давальческого сырья;
6.4.3. немедленно предупредить Давальца и до получения от него
указаний приостановить работу при обнаружении:
– непригодности или недоброкачественности предоставленного
– иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят
качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее
изготовления в срок.
7. Приемка готовой продукции
7.1. Передача готовой продукции Давальцу оформляется актом
приемки-передачи готовой продукции.
7.2. В акте приемки-передачи готовой продукции отражаются
обнаруженные недостатки, на которые Давалец имеет право ссылаться при
предъявлении требований об их устранении.
7.3. Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее
качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки,
которые могли быть обнаружены при проведении приемки.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец
вправе потребовать от Переработчика:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков.
8.2. Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые
он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу
причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Давалец обязан
возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику.
8.3. Переработчик несет ответственность за несохранность
предоставленного Давальцем сырья.
8.4. Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от
исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ.
9. Порядок расторжения договора
9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке в случае:
9.1.1. неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовой
9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой
9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае
систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до “__” _________ 20__ г.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны
быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах –
по одному для каждой из Сторон.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
Договор переработки давальческого сырья образец и приложение 2019
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Договор переработки давальческого сырья образец и приложение 2019». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В каждой строке таблицы акта должно содержаться единственное наименование материала. Недопустимо перечислять в одной строке несколько наименований. В столбцах при заполнении также описывается информация о:
- Порядковом номере строки.
- Сорте, размере, марке давальческих материалов.
- Единице измерения.
- Количестве переданного материала.
- Количестве полученного материала.
- Какая часть из полученного пригодна для дальнейшей переработки в рамках предварительно заключенного контракта.
- Стоимость принятых материалов в рублях.
Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.
Процедура передачи давальческого сырья на переработку от одной организации к другой, оформляется договором подряда. Нюансы и условия составления настоящего документа содержатся в законодательных актах РФ.
Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами
Договор давальческого сырья предполагает передачу МПЗ исполнителю на переработку и получение от него готовой продукции и остатков МПЗ. В статье – правила оформления, бланк и образец давальческого соглашения и отчета исполнителя, справочники и полезные ссылки.
Заключая давальческий договор подряда стоит не только прописать, в каком объеме и количестве будет переданы на переработку материалы, но также документально зафиксировать сам факт их передачи и оформить необходимые документы для первичного учета.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. Важно уделять особое внимание каждому пункту документа, т. к. при неверном его составлении он может быть признан недействительным или не имеющим юридической значимости. Поэтому рекомендуется ознакомиться с пунктами, которые обязательно должны быть в акте.
Важным нюансом настоящего договора является передача обработанного давальческого сырья или изготовленной готовой продукции из него, обратно заказчику. Возможно в соглашение вписать иные условия, например, чтобы исполнитель после окончания своих работ, передал готовую продукцию или переработанное давальческого сырье третьему лицу.
Давалец оплачивает Переработчику стоимость услуг переработки на основании выставленного счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней после подписания акта выполненных работ и передачи готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.
Подрядчик вправе: 3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.
Важные справочники по оформлению документов
Причем исполнитель выполняет свою часть договора изготовления продукции из давальческого сырья на возмездной основе.
Заказчик обязуется: 2.2.1. До начала производства работ предоставить Подрядчику по накладной сырье в необходимом количестве. 2.2.2. Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ документацию.
Возместить расходы Подрядчика по хранению и транспортировке. 2.1.5. Своевременно производить вывоз продукции в соответствии со сроками, указанными в спецификации. 2.2.4.
Этикетка (кольеретка) — это средство информации об упакованной пищевой продукции и ее изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к соответствующей упаковке. К этикеткам также относятся: нижняя круговая полипропиленовая этикетка, верхняя кольеретка бумажная (влаго/щелочно-стойкие).
Договор на выполнение работ по переработке давальческого сырья образец
Получить представление о том, как составляется настоящее соглашение можно, предварительно скачав образец.
Ведь изготовить продукцию можно не только собственными силами, но и силами переработчика, заключив с ним договор давальческой переработки сырья. О таком договоре, заключаемом индивидуальными предпринимателями в целях производства продукции, мы и поговорим в настоящей статье.
Заказчик обязуется: 2.1.1. Передать Подрядчику сырье для переработки, по согласованному сторонами графику .
Розлив осуществляется только после проведения анализа и положительного результата в лаборатории Исполнителя. Исполнитель передает Заказчику документы, подтверждающие аттестацию лаборатории Исполнителя. Контроль розлива осуществляется каждый час, результаты фиксируются в картах и журналах розлива.
Поставка сырья производится на условиях ___________________________________________. 2.1.2. Произвести оплату за переработку сырья. 2.1.3. При необходимости предоставить Подрядчику разнарядки на вывоз продукции, полученной в процессе переработки сырья, с указанием количества продукции, отгрузочных и почтовых реквизитов получателей готовой продукции.
Количество и сроки передачи МПЗ Обработчику и Изделий Поставщику-получателю (сроки переработки) определяются в ежемесячно составляемых Планах-графиках, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Проект Плана-графика предлагается Обработчиком на утверждение Поставщику-получателю не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором должна быть осуществлена передача.
Единого типового шаблона для отчета исполнителя по договору производства на давальческом сырье российское законодательство не определяет. На практике стороны договора производства на давальческом сырье согласовывают шаблон отчета при оформлении соглашения.
Отчет о расходовании сырья (Приложение N ). 10.2.9. Смета работ (Приложение N ). 10.2.10. График работ (Приложение N ). 11. Инфо О количестве израсходованного сырья предприятие-переработчик составляет отчет об израсходованных материалах.Возвратные отходы исполнителем передаются заказчику по накладной М-15, на которой делается пометка «Возврат давальческих неизрасходованных материалов».
Переработка давальческого сырья выполняется силами и средствами Подрядчика на его территории и оборудовании.
По окончании выполнения работ по переработке давальческого сырья представить Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N ___).
В этом договоре обязательно должны учитываться интересы обеих сторон. Обычно проговариваются следующие принципиально важные моменты:. Акт является приложением к договору.
Ее заполняют в двух экземплярах. Номер формы накладной – М-15. В документе обязательно нужно сделать отметку о передаче продуктов на давальческой основе.
Маркировка — нанесение на упаковку в автоматическом режиме все необходимой информации о Продукции, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором. Маркировка должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Продукции при его приемке и последующей реализации потребителю.
Договор переработки давальческого сырья образец и приложение
Исполнитель не вправе каким бы то ни было образом, кроме указанного в Договоре, самостоятельно использовать или передавать третьим лицам интеллектуальные (исключительные) права Заказчика.
Между организацией, которая использует материалы, и их давальцем заключается договор подряда. В этом договоре обязательно должны учитываться интересы обеих сторон. Обычно проговариваются следующие принципиально важные моменты:
- Наименование материалов.
- Их количество.
- Сроки передачи.
- Определенный вариант транспортировки. Если в процессе передачи участвуют третьи стороны в виде транспортных компаний, то эти условия также могут упоминаться.
- Если оборудование или сооружение сложное, то вместе с ним обязательно передается техническая или конструкторская документация. Этот принципиально важный момент оговаривается особо. Владелец материалов может как изготовить верные копии, так и передать оригиналы этих документов. Все будет зависеть от позиций контрагентов по этому вопросу.
- В какой срок или при каких условиях давальческие материалы возвращаются.
- Что происходит с остатками давальческого материала, прописываются действия в случае обнаружения недостач, невыполнений одной из сторон условий соглашения и пр. При заключении подобного рода договоров рекомендуется пользоваться услугами профессионального юриста, особенно если речь идет о материалах с существенной рыночной стоимостью.
Данный вид является наиболее распространенным при заключении подобных договоров. Заказчик услуги исполнителя оплачивает денежными средствами и сырьем (готовой продукцией).
При изменении хотя бы одной позиции в списке давальческих материалов либо пересмотре сроков после подписания необходимо заново заключать соглашение (конечно, если такие изменения в нем не предусмотрены).
При каких условиях возможна передача давальческих материалов
Скачать все автоматизированные шаблоны с программами автоматического составления документов. Предмет договора. Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.
Этот принципиально важный момент оговаривается особо. Владелец материалов может как изготовить верные копии, так и передать оригиналы этих документов.
Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет о его выполнении.
Порядок выполнения работ переработчиком 2.1. Переработчик обязуется выполнить следующую работу: __________________________________________________________________________.
Акт является приложением к договору. Помимо него, к соглашению может прилагаться бланк акта несоответствия количества давальческого материала. При возникновении разногласий и противоречий обе стороны должны будут заполнить подобный документ. Если же разногласий не окажется, то эти приложения будут страховкой от «несчастного случая».
Что же касается бухгалтерского учета этого вопроса, то также необходимо разделять на разные счета давальческое сырье по территориальному признаку, а также разносить в отдельные счета сырье от разных контрагентов.
Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника.
Обеспечить транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы давальческого сырья. В случае отсутствия такой возможности у Заказчика указанные в настоящем пункте работы могут быть выполнены Подрядчиком за отдельную плату на основании подписанного сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Результаты ошибок в оформлении первичных документов
Если Переработчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.
Виды работ, выполняемых Переработчиком, — переработка картофеля в крахмал по технологии, указанной в технических условиях. 1.3. Работы выполняются Переработчиком из сырья, переданного Давальцем в объемах и количестве, рассчитанных в задании.
Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:. Последние документы. Товарная накладная. Счет на оплату арендной платы. Договор на оказание услуг по организации праздничного мероприятия. Договор на оказание услуг шиномонтажного сервиса. Исковое заявление о взыскании долга по кредитному договору. Автоматическое составление документов.