Договор подряда на электромонтажные работы

Документы

Договор подряда

Договор на проведение электромонтажных работ.

г. Москва « »_______________201__ г.

_________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ___________________________________________________________________________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести электромонтажные работы, согласно прилагаемой смете (Приложение 1), по адресу: _________________________________ _____________________________________________________________________________________

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить работы материалами.

1.3. Приложение 1 является неотъемлемой частью договора.

1.4. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить определенные сметой работы в срок до « »________________201__ г. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.1.2. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат настоящему договору.

3.В случае нанесения ущерба в ходе работ Заказчику или третьим лицам, возместить ущерб пострадавшей стороне.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Оплатить работу Подрядчика, в случае надлежащего исполнения работ. Оплатить поставленные Подрядчиком строительные материалы, погрузочные работы и транспортные расходы.

2.2.2. К началу работ освободить помещение, в котором будут проводиться работы. Предметы интерьера и мебели вносятся заказчиком в помещение после выполнения всех работ и ее оплаты Подрядчику.

2.2.3. Обеспечить помещения, в которых будут проводиться работы водоснабжением, сан.узлом и электропитанием.

2.2.4. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.

2.2.5. По требованию Подрядчика обеспечить необходимые условия для проведения работ, а именно:

2.2.5.1. Обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ.

2.2.5.2. Возможность доступа к объекту для всех членов бригады с 9:00 до 21:00.

2.2.5.3. Возможность отключения электроснабжения.

2.2.5.4. Согласование с контролирующими и эксплуатирующими организациями проводимых работ.

2.3. Подрядчик имеет право:

2.3.1. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу его деятельности или не могут быть выполнены по независящим от него причинам.

2.3.2. В случае грубого нарушения договора Заказчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. В случае грубого нарушения договора Подрядчиком, расторгнуть настоящий договор. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены, согласно смете, за качественно произведенные работы и поставленные материалы.

2.4.2. По договоренности с Подрядчиком, имеет право изменять перечень работ. В этом случае, услуги Подрядчика оплачиваются согласно фактически выполненными работами и затраченным материалам. Также должны быть скорректированы сроки окончания работ.

2.4.3. Осуществлять надзор за качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их исполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.5. Сторона, в обязанности которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

3. Порядок приемки и оплаты работ.

3.1. Оплата выполненных по настоящему договору работ и строительных материалов производится Заказчиком в размере ________________ условных единиц. Стоимость работ и материалов, предусмотренных настоящим договором, не изменяется. При изменении заказчиком перечня или объемов работ, а также выявлении необходимости в дополнительных работах, непредусмотренных Приложением 1, эти работы выполняются по согласованию сторон и оплачиваются согласно фактически выполненным объемам работ и поставленного материала. Оплата производится в рублях.

3.2По завершении каждого этапа работ, определяемых по договоренности сторон, Заказчик, в течение 2 дней, оплачивает данный этап произведенных работ и завезенных материалов. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику, при условии, что работа выполнена надлежащим образом.

3.3. Приемка работ Заказчиком производится в течении 2 дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта.

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки работ в случае обнаружения недостатков, которые должны быть устранены Подрядчиком.

3.5. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4. Ответственность сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относят: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные стихийные явления природы, война, военные действия, введение на соответствующей территории чрезвычайного или военного положения, изменение законодательства или иных нормативных актов, регулирующих необходимые условия контракта, иные события непредсказуемого характера, предотвратить которые имеющимися в распоряжении сторон силами и средствами не представлялось возможным.

6. Особые условия.

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у Подрядчика, а другой у Заказчика.

6.2. Все коммунальные платежи во время ремонта оплачиваются Заказчиком.

Договор подряда на электромонтажные работы

Отзывов:70Просмотров:120748
Голосов:42Обновлено:04.12.2016

Автор документа

число консультаций:15
отмеченных лучшими:11
ответов к документам:
размещено документов:1
положительных отзывов:18
отрицательных отзывов:

Информация к документу

Договор подряда – документ, по условиям которого одна сторона (подрядчик) принимает на себя обязательства выполнить работу по заданию другой стороны (заказчика) на условиях, предусмотренных договором и с последующей оплатой выполненных работ (статья 702 Гражданского Кодекса РФ). Стандартный договор подряда является исходным при составлении договора подряда на электромонтажные работы.

Особенности составления документа

Форма договора

Договор подряда на электромонтажные работы составляется письменно и в нём должны быть чётко сформулированы все условия. При составлении текста следует избегать двойственности формулировки, дабы это в будущем не возникли разногласия при определении смысла указанных условий. Также не допускаются исправления в тексте, перечёркивания и другие помарки.

Важно! Наличие в документе сроков выполнения работ является обязательным.

Неотъемлемым элементом данного документа является акт приёма-передачи выполненных работ, на основании которого и производится оплата. В случае если заказчик недоволен выполнением электромонтажных работ может быть составлен претензионный двухсторонний акт, по условиям которого подрядчик в установленные сроки обязуется исправить все недочёты.

Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы

Перед составлением документа стороны должны обсудить все вопросы, которые касаются выполнения необходимых работ и только после этого его подписывать.

  • название документа, место и дата его подписания;
  • информация о сторонах с указанием их полных имён. Если подрядчик является юридическим лицом, следует указать его регистрационные данные;
  • предмет договора. Здесь указывается, какие именно электромонтажные работы должны быть выполнены, на каком объекте, а также, в какие сроки;
  • стоимость работ и порядок расчётов. При указании стоимости работ сумму следует прописать как цифрами, так и словесно. Если стороны предусмотрели возможность уплаты аванса, необходимо также указать его размер и порядок выплаты. Здесь должна содержаться и информация о способе расчётов (наличный или безналичный), а также о валюте, в которой расчёт будет осуществлён (рубль, доллар, евро прочее);
  • права и обязанности сторон. При составлении данного пункта необходимо предусмотреть все возможные нюансы с целью избежания претензий друг к другу в ходе и после проведения работ;
  • приёмка завершённых работ. Здесь указывается, в какие сроки подрядчик должен передать выполненные работы после их завершения, должен быть оговорён порядок составления акта приёма-передачи выполненных работ, какие должны быть произведены действия в случае выявления недостатков в работах;
  • гарантии. Заказчик гарантирует постоянный доступ подрядчика к объекту, на котором должны электромонтажные работы производится и своевременную оплату за них. Подрядчик же гарантирует качественное и своевременное выполнение всех возложенных на него обязанностей;
  • ответственность сторон за невыполнение условий и обстоятельства, при которых стороны от ответственности могут быть освобождены;
  • особые условия. Сюда можно включить порядок внесения изменений в договор, порядок решения споров, количество составленных экземпляров и т. д.;
  • реквизиты сторон и их подписи.

Важно! При указании сроков работ следует определить их начальную и окончательную даты (статья 708 Гражданского Кодекса РФ).

В случае если недостатки в выполненных электромонтажных работах были выявлены уже после того как был подписан акт приёма-передачи работ, но в пределах двух календарных лет, заказчик вправе предъявить претензии подрядчику даже в случае если он гарантию на свои работы не предоставлял.

Заполненный образец документа

Договор подряда №

г. ____________ «___» _________ 20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

Читайте также:  Продление коллективного договора процедура

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Договор подряда на электромонтажные работы

Договор подряда №

г. ____________ «___» _________ 20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3. В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

Читайте также:  Общий порядок прекращения трудового договора

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии. В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Договор подряда № ИП-16/2018 на электромонтажные работы

Договор подряда № ИП-16/2018 на электромонтажные работы

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ИП-16/2018

на электромонтажные работы

г. Москва « » 2018 г.

_______________________________________________________________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель (ИП ), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 77 , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Объект» – здание, распложенное по адресу: _______________________________;
«Работы» – электромонтажные работы в здании ______ по адресу:____________________________ , выполняемые Подрядчиком в объеме, предусмотренном сметной документацией (Приложении №2).

Начало работ: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора;

Окончание работ: в течение 23 (двадцати трёх) рабочих дня с даты подписания договора.

«Гарантийный срок» – означает период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует сохранение качества результата Работ, указанных в сметной документации, а так же в течение которого Подрядчик, безусловно, несет ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты). Продолжительность Гарантийного периода на выполненные Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ (определение которого дано ниже) до даты окончания Гарантийного периода.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить: электромонтажные работы в соответствии с требованиями ПУЭ, утвержденной Заказчиком документацией, действующим законодательством РФ, соблюдением строительных норм и правил.
Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными силами и/или с привлечением субподрядчиков. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, и отвечает за прочие действия таких субподрядчиков как за свои собственные.
Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом Подрядчиком Работы и оплатить их результат в размере и на условиях, предусмотренных Договором.
При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются положениями Главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. Общая стоимость Работ по Договору (далее – «Цена Договора») составляет 393 167,30 руб. (Триста девяносто три тысячи сто шестьдесят семь рублей 30 копеек), НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 НК РФ. Оплата будет производиться по КБК _______________________________.
Цена Договора, установленная в п. 3.1. Договора, определена в смете (Приложение ) является твердой, изменению не подлежит.

Если в ходе выполнения Работ по настоящему Договору будет выявлена необходимость проведения отдельных ремонтных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, объем, стоимость и сроки выполнения этих Работ должны быть согласованы Сторонами и оформлены дополнительным соглашением к действующему Договору. Любые изменения стоимости и объема Работ регулируется заключением дополнительного соглашения к Договору. При изменении стоимости работ, основанием для изменения могут являться нормативные акты, издаваемые Правительством Российской Федерации и города Москвы.
Расчет за Работы, выполненные по настоящему Договору, производится по Актам унифицированной формы (КС-2, КС-3). По завершению Работ Подрядчик предоставляет Заказчику на рассмотрение Акт приемки выполненных работ по форме КС-2. Заказчик обязан в течение 5-ти дней с момента получения КС-2 от Подрядчика подписать акт, либо предоставить мотивированный отказ от подписания акта. Отказ Сторонами признается мотивированным, если Заказчиком обнаружены недостатки, которые исключают возможность использования результатов Работ по Договору. В случае, если Заказчиком не будет предоставлен мотивированный отказ от подписания акта, работы считаются принятыми и подлежат оплате. Совместно с Актом приемки выполненных работ Подрядчиком предоставляется Счет на оплату.
Оплата выполненных Подрядчиком Работ по Договору производится Заказчиком в течение 10 дней с момента подписания Акта приемки выполненных работ (форма КС-2).
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » 2018 г. В части расчетов Договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
В случаях досрочного расторжения договора производятся взаиморасчеты по фактическим затратам и объемам выполненных работ на момент прекращения договорных отношений.

Фактической датой окончания Работ считается дата подписания Актов унифицированной формы (КС-2, КС-3) о приемке выполненных работ представителями Заказчика и подрядчика.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА. Подрядчик обязан: Провести Работы во всех электроустановках, за исключением систем воздушного отопления вентиляции и элементов технологического оборудования пищеблоков. В случае частичного финансирования, объем работ уменьшается по согласованию Сторон;
В срок предусмотренный п. 4.1. Договора завершить Работы на Объекте, выполнять Работы в соответствии с требованиями Договора, действующего законодательства Российской Федерации, включая строительные нормы и правила, и сдать надлежащим образом выполненные Работы Заказчику;
Привлекать к исполнению Работ лиц, зарегистрированных в г. Москве, Московской области и областях РФ в установленном законодательством РФ порядке и имеющих все необходимые разрешения на работу в г. Москве, в составе и в соответствии с действующим законодательством РФ и г. Москвы.
Обеспечивать соблюдение работниками Подрядчика и субподрядчиками требований законодательства РФ по безопасному ведению Работ, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, поддержание и соблюдение на Объекте, санитарных правил и строительных норм и правил;
Во время проведения Работ нести полную ответственность, и возмещать ущерб, возникший в случаях нарушений действующего законодательства РФ, в случае нанесения вреда Объекту, зданиям, сооружениям и другому имущества Заказчика, а так же третьим лицам вследствие действий и/или бездействий работников Подрядчика и/или его Субподрядчиков и/или приглашенных им лиц;
Устранять в сроки, установленные Договором, все выявленные в процессе производства Работ, в ходе приемки Работ и в течение Гарантийного периода дефекты и/или недоделки.
Немедленно уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения Работ на Объекте, качество Работ и сроки завершения Работ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. Заказчик обязан: Предоставить Подрядчику и его субподрядчикам беспрепятственный доступ на Объект для выполнения Работ во время согласованное с Заказчиком; Предоставить Подрядчику доступ к электрооборудованию и энергоустановкам, согласовать снятие напряжения в рабочее время для выполнения работ; Обеспечить технический надзор за проведением Работ в соответствии с настоящим Договором, в том числе сообщить Подрядчику ответственное должностное лицо, обеспечивающее технический контроль качества выполненных работ; Заказчик гарантирует сохранность материалов, инструмента, спецодежды

подрядчика на весь период производства работ, при условии сдачи под охрану представителю Заказчика;

Своевременно и на условиях Договора оплатить выполненные Подрядчиком Работы и проверить предъявленные к оплате документы; Принимать Работы на условиях Договора и в соответствии с действующим законодательством РФ;
Заказчик имеет право: Осуществлять координацию Работ с третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком для производства Работ на Объекте, осуществлять контроль и технических надзор за выполнением Подрядчиком Работ, производить проверку соответствия качества и соответствие объемов Работ. При выявлении нарушений или отклонений в Работах, Заказчик вправе выдать Подрядчику предписание об устранении нарушений или допущенных отклонений с указанием срока их устранений, а в необходимых случаях – о приостановлении Работ, и не принимать и/или не оплачивать такие Работы до устранения нарушений или отклонений Заказчик имеет право привлекать Подрядчика за дополнительную плату к выполнению работ по предписаниям органов Ростехнадзора и МЧС.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
В случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 15 (пятнадцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры для выработки единой позиции о возможности продолжения действия Договора.

ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ По окончании выполнения Работ по Договору в полном объеме Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ;
За 3 (три) дня до начала приемки Работ в полном объеме Подрядчик передает Заказчику следующие документы:

    Акт сдачи-приемки Работ в количестве экземпляров, указанных Заказчиком, за подписью и печатью Подрядчика;

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта-сдачи приемки Работ с пакетом документов, предусмотренных в п. 8.2 Договора, либо подписать его, либо при наличии замечаний к выполненным Работам предоставить мотивированный отказ от подписания акта в соответствии с п. 3.4 Договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникшие разногласия исключительно путем переговоров, при невозможности устранения разногласий путем переговоров сторон разрешают эти споры в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
В случае нарушения Заказчиком установленных Договором сроков оплаты выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, Заказчик, при условии предъявления Подрядчиком письменного требования с расчетом суммы неустойки, уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но всего не выше 10% от Цены Договора.
В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в п. 1.2, Подрядчик при условии предъявления Заказчиком письменного требования с расчетом суммы неустойки выплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но всего не выше 10% от Цены Договора;
Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.
Подрядчик возмещает Заказчику суммы штрафов, неустоек и убытков, взысканных с Заказчика третьими лицами по вине Подрядчика и его субподрядчиков.
По Договору возмещение убытков может быть произведено только в части возмещения реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. При этом максимальный размер возмещения реального ущерба, для любой из Сторон по Договору, не может превышать 30% от Цены Договора с учетом выплачиваемой по условиям Договора неустойки.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ После заключения Договора все предыдущие письма и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
Все приложения к Договору, согласованные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Договора и подлежат исполнению Сторонами.
Все уведомления, предписания и сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме, и будут считаться поданными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по адресу Сторон, указанному в Договоре.
Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы или дата личного вручения уведомления или сообщения Стороне Договора.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ Споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Договору, разрешаются путем проведения переговоров.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы Сторонами в течение 15 дней с момента направления одной Стороной другой требования о начале переговоров в связи с имеющимися у нее разногласиями или наличия спора Сторон, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
Договор расторгается в следующих случаях: По взаимному соглашению Сторон; Путем одностороннего отказа Заказчиком от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Поставщику фактически понесенных расходов; Путем отказа Заказчика от исполнения Договора в случае задержки Подрядчиком сроков выполнения Работ более чем на 1 месяц; В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В случаях одностороннего отказа от исполнения Договора одной из Сторон действие Договора прекращается с даты получения другой Стороной уведомления об отказе от исполнения Договора.
ПРИЛОЖЕНИЯ:

Договор электрика: оказание услуг, скачать образец, гарантия электрика.

Договор на оказание услуг необходим в равной мере и заказчику, в лице хозяина квартиры или частного дома, и подрядчику, в лице электрика. Для человека, который решил сделать монтаж электропроводки у себя Дома и у него нет знакомых, которые могли бы порекомендовать специалистов, нужна уверенность и доверие, в определённой мере, к незнакомому мастеру. То же самое относится и к подрядчику, он, точно так же, впервые видит перед собой незнакомого человека. То есть, требуется документ который обеспечит уверенность в том, что все работы будут выполнены качественно и в срок, с одной стороны. И что все выполненные работы будут оплачены, с другой стороны.

Читайте также:  Бланк договора купли продажи снегохода 2020 распечатать

Договор составляется в двух экземплярах, один для заказчика и второй для исполнителя. У каждой из сторон есть свои права, обязанности и ответственность. Это не резюме или автобиография мастера с его личными данными. Под документом, должны быть адреса, реквизиты (паспортные данные) и подписи обеих сторон, с обязательным предоставлением паспорта для сверки данных.

В первой части оговаривается сам предмет договора, то есть, то, что исполнитель обязуется оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В этой же части есть общий список услуг, более подробно всё рассчитывается в смете на работы. Здесь же указан срок выполнения работ и то, что услуги считаются оказанными после подписания заказчиком Акта приёмки-сдачи оказанных услуг.

Во второй части перечислены права и обязанности сторон. То, что исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном объёме и в срок. И по требованию заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки. Со своей стороны заказчик обязуется создать исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат сразу после получения извещения об окончании работ. Заказчик обязуется оплатить работу по цене, указанной в договоре. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. А также отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг.

В части о цене договора и порядке расчётов указывается полная стоимость всех работ и в каком порядке происходит оплата, то есть, каков размер аванса и какая часть оплачивается после подписания акта приёмки-сдачи оказанных услуг. Здесь же оговаривается то, что в цену не входит стоимость электротехнических материалов и что оплата осуществляется путём наличного расчёта.

В части о гарантии указывается на какой срок она предоставляется. Расширенная гарантия может быть предоставлена только на всю электроустановку, электроустановка это вся электропроводка квартиры или частного дома. Для примера: если в двухкомнатной квартире проводится замена проводки только в одной комнате, а во второй остаётся старая, то не о какой гарантии не может быть и речи. Так же, если работы планируется выполнять с использованием материалов заказчика, то есть тех, которые были приобретены заказчиком самостоятельно, гарантия не предоставляется. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания электропроводки, это в том смысле, что не стоит в одну розетку устанавливать тройник и подключать три обогревателя, при это, заменив автоматический выключатель в щитке на более мощный.

В части пятой о порядке расчётов по закупке электротехнических материалов оговаривается, как это происходит. Необходимо понимать, что частный электрик не является торговцем или тем более производителем материалов для монтажа электрики. Именно поэтому в договоре указывается только стоимость работ. Исполнитель услуг просто делает одолжение заказчику и вместо него покупает всё необходимое. Это устраивает обоих: с одной стороны будет приобретено именно то, что необходимо для монтажа, а не то, что попалось. А, с другой стороны заказчик не тратит своё время. При расчётах используется расписка в получении денег и товарные чеки магазинов, складов или баз.

В шестой части договора оговаривается ответственность сторон. В ней сказано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. А, так же, что в случае невыполнения обязательств указанных пунктов, стороны имеют право, каждая со своей стороны, требовать материального возмещения.

В следующих частях говорится о порядке разрешения споров и заключительных положениях. В конце договора адреса, реквизиты и подписи сторон.

Хотелось бы всем пожелать, чтобы Договор НЕ потребовался бы для разрешения споров или разногласий. Достичь этого очень просто: исполнителю качественно и в срок выполнить работу, а заказчику вовремя и полностью рассчитаться.

Договор подряда по прокладке наружной электросети

подряда по прокладке наружной электросети

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[Полное наименование заказчика], именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик, действующий на основании лицензии на осуществление электромонтажных работ N [значение] от [число, месяц, год], выданной [указать наименование органа, выдавшего лицензию], обязуется своими силами (с правом привлечения третьих лиц – субподрядчиков) и материально-техническими средствами по заданию Заказчика выполнить работы по разработке индивидуального проекта и прокладке наружной электросети к [указать наименование объекта и адрес] (далее по тексту – Объект) [воздушным/подземным] способом, а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и произвести оплату стоимости выполненных работ, обусловленную настоящим договором.

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет работу по прокладке наружной электросети в соответствии с требованиями “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”, “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правил пользования электроэнергией”.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки реконструкции:

Начальный срок выполнения работ – [число, месяц, год].

Конечный срок выполнения работ – [число, месяц, год].

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков по прокладке электросети.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Осуществить надзор за ходом работ, за соблюдением сроков производства работ, качеством работ.

3.1.2. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. До начала подрядных работ, предусмотренных настоящим договором, получить необходимые разрешения на производство работ.

3.2.2. В течение [значение] дней с момента извещения и представления документов принять у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ.

3.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц – субподрядчиков.

3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует его исполнению Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Обеспечить комплектацию инженерно-технической документации, определяющей способ и место прокладки наружной электросети, соответствующие требованиям ПУЭ, вместе с распределительными и учетными устройствами, регламентом работ, сметой.

3.4.2. Выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать результат Заказчику.

3.4.3. Провести работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, графиком производства работ.

3.4.4. Определить и установить контур заземления, УЗО и грозоразрядники.

3.4.5. Обеспечить качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями действующими СНиП и ПУЭ.

3.4.6. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

3.4.7. Нести расходы по содержанию объекта до передачи его Заказчику.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по прокладке наружной электросети к Объекту, стоимость материально-технических средств и компенсацию издержек Подрядчика.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [значение] дней с момента выставления счета Подрядчиком.

4.5. Оплата работ проводится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней со дня подписания Акта выполненных работ.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на месте прокладки электросети.

5.2. В течение [значение] дней с даты получения уведомления о выполнении обязательств, возложенных на Подрядчика настоящим договором, Заказчик приглашает лицензированную электролабораторию для проведения испытаний электросети.

5.3. В течение [вписать нужное] после получения Заказчиком технического отчета о проведении испытаний электроустановки Заказчик приглашает инспектора Энергонадзора для сдачи электроустановки, который после проверки правильности осуществления электромонтажных работ оформляет акт допуска в эксплуатацию электроустановки Заказчика.

5.4. В течение [вписать нужное] с даты получения акта допуска в эксплуатацию электроустановки Заказчика Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. В случае выявления недостатков и нарушений Подрядчик обязан устранить их в течение [вписать нужное].

6. Ответственность сторон

6.1. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] рублей.

6.5. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] рублей.

6.6. Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они будут рассматриваться Арбитражным судом [указать регион] в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

8.1.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания реконструкции Объекта более чем на [значение] дней;

8.1.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

9.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

9.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до [вписать нужное], а в части исполнения гарантийных обязательств – до истечения срока таковых.

9.6. Вся корреспонденция по настоящему договору направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем договоре почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в договоре, письменного обращения другой Стороны.

Добавить комментарий