Договор на ремонт оборудования между юридическими лицами

Договор на техническое обслуживание оборудования

Отзывов:39Просмотров:80454
Голосов:22Обновлено:22.05.2012

Автор документа

число консультаций:82
отмеченных лучшими:5
ответов к документам:52
размещено документов:927
положительных отзывов:84
отрицательных отзывов:6

ДОГОВОР
НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ №

_______________ «___» ___________ 201__ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», лице ______________________________ действующего на основании ___________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров, компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  • профилактику (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  • выезд по вызовам;
  • срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования, осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по согласованию сторон.

2.5. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае.

2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика.

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ . Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан. При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору.

2.8. Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

2.9. Оплата нового Оборудования, расходных материалов и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10. Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  • установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
  • завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  • работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  • при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  • принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
  • обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  • обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.

3.2. Исполнитель обязан:

  • соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  • незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  • предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
  • поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

3.3. Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования, при обнаружении вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями, которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку. Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Сумма оплаты в месяц по настоящему договору составляет __________ рублей (____________________ ) с учетом НДС.

4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

  • наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
  • нарушения правил эксплуатации ;
  • если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5. Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней.

6.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и произведения окончательных взаиморасчетов.

6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон.

6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.

7.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении.

7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

Договор бытового подряда

Номер Заявки _________________________________
г. Москва « » _____________ 2018 года

ООО «_________________________________», в лице ________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
выполняющее функции «Подрядчика» («Исполнителя», «Сервисного центра») в рамках Проекта «Единая платформа по обеспечению деятельности, связанной с ремонтом компьютерной и коммуникационной техники «Чудо техники», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Физическое лицо – гражданин («Пользователь», «Потребитель»), принявшее (акцептовавшее) Публичную оферту Проекта «Единая платформа по обеспечению деятельности, связанной с ремонтом компьютерной и коммуникационной техники «Чудо техники»____________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор бытового подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию (заявке) Заказчика выполнить работу по диагностике и ремонту компьютерной и коммуникационной техники (далее – работа по диагностике и ремонту Техники) Заказчика и сдать результат Заказчику в срок, дополнительно конкретизированный и уточненный Сторонами настоящего Договора после диагностики, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Виды, сроки и цена работ по диагностике и ремонту Техники, иные, не оговоренные в тексте настоящего Договора условия, конкретизируются и уточняются Сторонами настоящего Договора для его исполнения путем согласования и подписания Актов:
– приема-передачи;
– о результатах диагностики (электронная форма);
– выполненных работ;
– выездного ремонта,
которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

2. Сроки и условия выполнения работы

2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по диагностике Техники в течение 24-х часов с момента:
– проведения внешнего осмотра, если Подрядчик при осмотре не выявит расхождений с Актом приема-передачи Техники;
– согласования Сторонами внешнего осмотра, если Подрядчик при проведении внешнего осмотра выявит расхождения с Актом приема-передачи Техники.

2.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту Техники в течение 3 (трех) дней (установка лицензионного программного обеспечения – в течение 2 (двух) дней с момента согласования сторонами Акта о результатах диагностики (электронная форма).

2.3. В случае быстрого ремонта на пункте приема/выдачи Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту в течение 1 (одного) часа с момента согласования Сторонами Акта о результатах диагностики.

2.4. В случае выездного ремонта Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту в течение 2 (двух) часов с момента согласования Сторонами Акта выездного ремонта.

3. Цена работы и порядок оплаты

3.1. Цена работы по диагностике Техники определяется на основании направленной Заказчиком заявки (задания) в соответствии с общим прайс-листом цен и конкретизируется Актом о результатах диагностики.

Общий прайс-лист цен размещается на соответствующей странице Сайта «Чудо техники».
Цена работы по диагностике Техники является фиксированной и изменению не подлежит.

3.2. Цена работы по ремонту Техники определяется и конкретизируется по результатам диагностики в соответствии с общим прайс-листом цен и отражается в Акте о результатах диагностики или Акте выездного ремонта.

Общий прайс-лист цен размещается на соответствующей странице Сайта «Чудо техники»
Цена работы по ремонту Техники, определённая Актом о результатах диагностики, является фиксированной и изменению не подлежит.
Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплат.

3.3. Цена необходимых запасных частей, программ и т.п., которые Подрядчик должен заказывать и приобретать у третьих лиц, определённая Актом о результатах диагностики, является ориентировочной.

3.4. Способы оплаты:
– Наличными денежными средствами;
– Безналичной оплатой (в безналичном порядке).

4. Приемка выполненной работы

4.1. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Недостатки должны быть описаны в Акте выполненных работ либо в ином документе или оговорены иным образом. В таком случае, Заказчик может воспользоваться правами, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязуется ознакомиться с Актом выполненных работ, подписать (согласиться с ним) либо не подписать (не согласиться с ним) и получить свою Технику обратно в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения извещения о завершении работы по ремонту Техники.

4.3. В случае неявки Заказчика за получением результата работы, выполненной по настоящему Договору, или иного уклонения Заказчика от его приемки Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьёй 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Читайте также:  Трудовой договор с иностранным гражданином по патенту

5. Ответственность сторон

5.1. Меры ответственности Сторон по настоящему Договору применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

5.2. В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 35 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае полной или частичной утраты (повреждения) логистической компанией или Подрядчиком Техники, принятой от Заказчика, Подрядчик обязан в трехдневный срок заменить её однородной Техникой аналогичного качества, а при отсутствии однородной Техники аналогичного качества – возместить Заказчику двукратную цену утраченной (поврежденной) Техники, а также расходы, понесенные Заказчиком.

6. Изменение и расторжение договора

6.1. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Заказчика, он может обратиться к Оператору проекта через звонок в колл-центр или через форму обратной связи на Сайте «Чудо техники» либо непосредственно к Подрядчику.

7.2. Все споры урегулируются Сторонами по настоящему Договору путём переговоров, а в случае не достижения соглашения – передаются на рассмотрение в суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными законом.
Урегулирование Сторонами споров по настоящему Договору путём переговоров проводится, в том числе через «Центр компетенции» Оператора проекта.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу:

8.1.1. для работ по диагностике Техники – с момента подписания Акта приема-передачи Техники, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие до подписания данного Акта и действует до момента надлежащего исполнения обязательств Сторонами: выполнения работы и сдачи ее результата Подрядчиком, принятия результата работы и его оплаты Заказчиком;

8.1.2. для работ по ремонту Техники – с момента подписания Акта о результатах диагностики, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие до подписания данного Акта и действует до момента надлежащего исполнения обязательств Сторонами: выполнения работы и сдачи ее результата Подрядчиком, принятия результата работы и его оплаты Заказчиком

8.2. Стороны по настоящему Договору пришли к соглашению, что подписание заявки (задания) Заказчиком, подписание Заказчиком Акта о результатах диагностики (согласие Заказчика с Актом), составленных в электронных формах в виде электронных документов, возможно посредством простой электронной подписи через Мобильное приложение Пользователя и личный кабинет на сайте проекта «Чудо техники».

Стороны по настоящему Договору пришли к соглашению, что использование простой электронной подписи в вышеназванных электронных документах порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и заявка, Акт о результатах диагностики, подписанные простой электронной подписью, равносильны документам, составленным в письменной форме.

8.3. Заказчик дает свое безоговорочное согласие на обработку своих персональных данных, в том числе третьими лицами, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» исключительно для совершения всех необходимых действий, связанных с выполнением настоящего Договора.

8.4. Информация о Заказчике, содержащаяся в заявке, приложениях к настоящему Договору после их заполнения, является конфиденциальной, не подлежит раскрытию для третьих лиц (кроме логистической компании, Оператора проекта, контакт-центра).

8.5. Подрядчик, Логистическая компания, Оператор проекта, контакт-центр (их сотрудники) не вправе разглашать персональные данные, конфиденциальную информацию о Заказчике без его согласия, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.6. Заказчик при регистрации на сайте «Чудо техники» – https://ct.mos.ru – должен ознакомиться с Правилами выполнения работ по договору бытового подряда.

8.7. Информация о Подрядчике, иная информация (условия) по Договору находится на соответствующих страницах сайта «Чудо техники» – https://ct.mos.ru – или Личном кабинете Заказчика.

Заказчик
Данные из документа (паспорта), удостоверяющего личность гражданина (Заказчика):
Ф.И.О.:__________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации:_______________________
_________________________________________
Телефон:_________________________________

Подрядчик
Наименование:____________________________
_________________________________________

_________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________

Договор подряда на ремонт технологического оборудования

Договор N ____ на ремонт технологического оборудования

1.9. Сроки ремонта:

этап 1 – ________________________;

этап 2 – ________________________;

этап 3 – ________________________;

По согласованию сторон сроки могут быть изменены актом переноса сроков ремонта (Приложение N _____ к настоящему Договору).

1.10. Работа выполняется иждивением Исполнителя – из его материалов, его силами и средствами.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Организация ремонта Оборудования включает:

планирование работ по ремонту;

допуск слесарей и других специалистов к ремонту;

контроль качества результатов ремонта;

испытания оборудования после ремонта.

2.1.1. Планирование работ по ремонту Оборудования.

Виды работ по ремонту и сроки их выполнения определяются сетевым графиком (Приложение N _____ к настоящему Договору). Исходными данными для разработки сетевого графика ремонта Оборудования являются техническое состояние Оборудования и обеспеченность технологической оснасткой, ремонтной документацией, запасными частями и материалами.

Техническое состояние Оборудования отражается в акте выявленных дефектов (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.1.2. Допуск работников и специалистов к ремонту Оборудования.

К работам по ремонту Оборудования допускаются работники и специалисты, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности, имеющие соответствующее удостоверение и квалификационную группу по технике безопасности не ниже ___________.

Работники и специалисты, допустившие в ходе выполнения работ нарушения требований эксплуатационной и ремонтной документации или несоблюдение требований техники безопасности, отстраняются от выполнения работ для прохождения дополнительного инструктажа, проверки теоретических знаний и практических навыков по ремонту оборудования.

2.1.3. Выполнение ремонта Оборудования.

2.1.3.1. Подготовка Оборудования к ремонту осуществляется Заказчиком в следующие сроки: ______________________________ и включает:

чистку и мойку Оборудования;

обеспечение свободного доступа к Оборудованию для выполнения работ;

подбор необходимой эксплуатационной и ремонтной документации;

При необходимости привлечения к выполнению работ иных сотрудников Заказчика такое привлечение осуществляется на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.2. Сдача Оборудования или его составляющих частей в ремонт оформляется актом сдачи (Приложение N _____ к настоящему Договору).

2.3. Выдача Оборудования или его составляющих частей из ремонта оформляется актом приемки (Приложение N _____ к настоящему Договору) и ремонтным паспортом (Приложение N __ к настоящему Договору).

2.4. Качество ремонта Оборудования контролируется службой _______________ Заказчика и службой контроля Исполнителя по установленным регламентам.

2.5. Получая Оборудование после ремонта, Заказчик проверяет:

– наличие документации, программ, соответствие записей о проведенном ремонте и испытании;

– комплектность, техническое состояние, работоспособность Оборудования.

2.6. Агрегаты, узлы, детали ____________________, снятые при ремонте Оборудования, подлежат передаче Заказчику по акту в _______________ срок.

Агрегаты, узлы и детали передаются без упаковки. Агрегаты, узлы и детали, имеющие пломбы: ____________________, должны передаваться без вскрытия пломб.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ ПОСЛЕ РЕМОНТА

3.1. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям ремонтной документации. Параметры назначения, эргономики, экологии, технологичности, надежности (кроме послеремонтного ресурса), транспортабельности и безопасности должны быть: _______________________.

Послеремонтный ресурс машины должен быть согласован с Заказчиком и указан в ремонтном паспорте.

3.2. Отремонтированное Оборудование должно пройти приемо-сдаточные испытания в соответствии с техническими условиями на их ремонт, принято службой технического контроля Исполнителя, в паспорте (формуляре) машины (составной части) должна быть произведена запись о проведенном ремонте, а на составную часть, не имеющую паспорта (формуляра), нанесено клеймо службы контроля качества Исполнителя.

3.3. Приемо-сдаточные испытания отремонтированного Оборудования производятся по программам, разрабатываемым Исполнителем. Результаты испытаний оформляются протоколом. В приемо-сдаточных испытаниях участвуют представители Заказчика.

3.4. Отремонтированное Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по _________________ (указать стандарт). На Оборудовании должны быть восстановлены все надписи, предусмотренные конструкторской документацией на новую машину.

3.5. Счетчики учета ресурсов должны быть установлены Исполнителем на начало отсчета и опломбированы.

3.6. На отремонтированном Оборудовании Исполнитель должен закрепить табличку по ГОСТ 12969 (этикетку), содержащую следующие данные:

– наименование и товарный знак ремонтного предприятия;

– год и месяц проведения ремонта;

– обозначение технических условий, в соответствии с которыми выполнен ремонт.

3.7. Отремонтированное Оборудование должно быть заправлено маслами (смазками) и рабочими жидкостями в соответствии с требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации.

3.8. Комплектность выдаваемого из ремонта Оборудования должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.

Изменение комплектности машин (составных частей) должно быть согласовано с Заказчиком.

3.9. Исполнитель гарантирует соответствие качества отремонтированного Оборудования требованиям нормативной документации. Гарантийный срок составляет: _______________ с момента подписания сторонами акта приемки Оборудования из ремонта.

3.10. Если в период гарантийного срока Оборудование находилось в ремонте по вине Исполнителя, то гарантийный срок продлевается на продолжительность простоя в ремонте.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить ремонт в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему;

4.1.2. Предоставить детали и расходные материалы для ремонта Оборудования;

4.1.4. В течение гарантийного срока регулировать Оборудование без ремонта и замены деталей;

4.1.5. При необходимости провести гарантийный ремонт, т.е. устранение производственных дефектов с заменой неисправных узлов, деталей, агрегатов, их проверку в работе;

4.1.6. Выдать документы для замены изготовителем негодных деталей на новые.

4.1.7. В течение __________ с момента получения от Заказчика задания приступить к выполнению работы и выполнить ее в установленный настоящим договором срок.

4.1.8. Не позднее __________ с момента завершения работы уведомить об этом Заказчика, согласовать с ним дату приема-передачи результата работ и подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета и счета-фактуры.

4.1.9. В день, согласованный Сторонами, передать Заказчику результат работы и оригиналы документов.

4.1.10. Не передавать результат работы третьим лицам без согласия Заказчика.

4.1.11. В случае обнаружения недостачи агрегатов, узлов и деталей, поступивших от Заказчика, а также несоответствия качества и комплектности их стандартам, техническим условиям или договору Исполнитель обязан составить акт.

При обнаружении недостатков в отремонтированном технологическом оборудовании Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить эти недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Не производить техническое обслуживание и гарантийный ремонт Оборудования на условиях настоящего договора, если установит, что неисправность возникла в результате нарушения правил эксплуатации данного вида Оборудования Заказчиком или если ремонт произведен не Исполнителем.

4.2.2. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.2.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов.

4.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

4.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить Исполнителя необходимой для осуществления ремонта Оборудования энергией в следующем порядке ______________________.

5.1.2. Поддерживать следующие условия в производственных помещениях, где выполняется ремонт _______________________________.

5.1.3. Предоставить своих работников для обеспечения ремонта.

5.1.4. Передать Оборудование для ремонта в срок _______________.

5.1.5. Заказчик обязан в срок ______________ с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2.4. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.

5.2.6. Заказчик вправе проверять качество ремонта и работоспособность Оборудования, в том числе с привлечением третьих лиц. Результаты такой проверки доводятся до сведения Исполнителя.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Стоимость работы, оплачиваемая Исполнителю Заказчиком, составляет __________ рублей, в том числе НДС __________ рублей.

6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю указанную в п. 6.1 настоящего Договора сумму на основании оформленных актов и соответствующих им представленных Исполнителем счетов в течение _____ дней с момента получения счета и счета-фактуры.

6.3. Стоимость работ включает компенсацию следующих издержек Исполнителя: _________________________________.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение срока передачи Оборудования или отдельных агрегатов, узлов и деталей в ремонт Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере _____% их учетной стоимости за каждый день просрочки.

Читайте также:  По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется

7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков ремонта Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере __________ рублей за каждый день просрочки.

7.3. При замене Заказчиком Оборудования, вызванной ненадлежащим качеством произведенного Исполнителем ремонта, необоснованной заменой агрегатов, узлов и деталей, несвоевременным выполнением ремонта по вине Исполнителя или в результате необоснованно выданной Исполнителем справки на замену Оборудования, что подтверждается актом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере _____% стоимости Оборудования.

7.4. Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до передачи этих результатов Заказчику.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров спор подлежит разрешению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Изменения, дополнения условий настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

9.3. В остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае изменения адреса или обслуживающего банка стороны обязаны в _____-дневный срок уведомить об этом друг друга.

9.5. Уведомления и сообщения считаются направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу, электронной почте или доставлены курьером по почтовым адресам Сторон с получением под расписку уполномоченными должностными лицами.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.7.1. Сетевой график ремонта оборудования (Приложение N _____).

9.7.2. Акт о выявленных дефектах оборудования и способах ремонта (Приложение N _____).

9.7.3. Акт сдачи оборудования в ремонт (Приложение N _____).

9.7.4. Акт приемки работ по ремонту технологического оборудования (Приложение N _____).

9.7.5. Акт переноса сроков ремонта оборудования (Приложение N _____).

9.7.6. Ремонтный паспорт (Приложение N _____).

9.7.7. Перечень оборудования, передаваемого в ремонт 2 (Приложение N _____).

Типовой договор договор на ремонт электродвигателя

Договор подряда №

г. Протвино « » 201 г.

_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.

1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:

  • ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
  • ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
  • ремонт насосов;
  • ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.

2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.

2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.

2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.

2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.

2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.

3. Срок выполнения работ

3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.

3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.

3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.

4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.

5. Обязательства Подрядчика

5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.

5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.

5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.

5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.

5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» – 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок. Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.

8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.

9. Прочие условия

9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.

9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Договор на техническое обслуживание и ремонт торговой техники

  1. Предмет договора
  2. Обязанности исполнителя
  3. Обязанности заказчика
  4. Условия расчетов
  5. Имущественная ответственность
  6. Срок действия договора
  7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  8. Подписи сторон

ДОГОВОР на техническое обслуживание и ремонт торговой техники

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик сдает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту торговой техники, согласно прилагаемому к договору перечню. Объём работ, периодичность их выполнения определяется требованиями технической документации, разработанной заводами-изготовителями оборудования, а также другой документацией, разработанной Исполнителем на основании документации заводов-изготовителей.

1.2. Текущий, средний и капитальный ремонты производятся за дополнительную плату, что оформляется соответствующими документами.

1.3. В стоимость обслуживания не включается стоимость демонтажа и монтажа оборудования, стоимость замены изношенного оборудования: компрессоров, насосов, испарителей, электродвигателей, трубопроводов, силовых щитов, сменных механизмов универсальных приводов, ТЭНов и электроконфорок. Оборудование для замены предоставляется заказчиком.

1.4. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта производится Заказчиком или Исполнителем за дополнительную плату. Заказчик предоставляет транспорт для обслуживания объектов Заказчика за пределами города. Оборудование, доставляемое в ремонт, должно быть очищено от грязи и находиться в укомплектованном виде.

1.5. Приёмка на обслуживание вновь смонтированного оборудования, снятие с обслуживания производится по письменному извещению Заказчика, на основании которого стороны вносят соответствующие изменения в приложению к договору (перечень оборудования).

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Обеспечивает выполнение работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Закрепляет за элетромеханиками для технического обслуживания оборудование согласно приложению к договору и устанавливает контроль за их работой.

2.3. Выполняет работы, предусмотренные п.1.1, п.1.2 в следующие сроки:

  • капитальные ремонты холодильного и торгово-технологического оборудования в срок до __________ суток со дня доставки оборудования в ремонт;
  • работы по техническому обслуживанию и текущим ремонтам оборудования в сроки, предусмотренные графиками;
  • неисправности в оборудовании, возникающие в процессе эксплуатации, в течении суток с момента поступления заявки в диспетчерскую службу Исполнителя, для Заказчиков, находящихся в черте города, и в течение трёх суток, для иногороднего предприятия Заказчика.

2.4. При проведении работ соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной безопасности на объектах Заказчика.

2.5. Комплектует паспортом отремонтированное оборудование с указанием даты выпуска из ремонта, гарантийных обязательств и отметкой ОТК о приёме качества выполненного ремонта.Примечание: Заказчик, утерявший паспорт на отремонтированное оборудование, лишается права на бесплатный ремонт оборудования, вышедшего из строя в период гарантийного срока.

2.6. Производит консервацию оборудования предприятий, закрываемых на зимний период или на ремонт, или неиспользуемого Заказчиком по другим причинам и его расконсервацию с выполнением работ по инструкции о консервации по согласованным с Заказчиком графикам с оплатой по договорным ценам.

2.7. Составляет аварийные акты, предписания Заказчику в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных, сантехнических, электромонтажных и других работ, обеспечивающих работу оборудования в соответствии с эксплутационной документацией.

2.8. Осуществляет контроль за периодичностью поверки средств измерения и контрольно-измерительных приборов.

2.9. Предоставляет Заказчику для согласования и подписи аварийные акты, акты выполненных работ.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Обеспечивает эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями эксплутационной документации, правил охраны труда и промсанитарии.

3.2. Обеспечивает оборудование электроэнергией, водой, отводом в канализацию, вентиляцией и другими энергоресурсами. Предоставляет транспорт для обслуживания объектов, находящихся за пределами города.

3.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию правильной эксплуатации оборудования, которое обеспечивает допуск к работе на оборудовании только лиц, прошедших обучение по программе техминимума и инструктаж по технике безопасности.

3.4. Осуществляет техническое обслуживание оборудования при использовании и непрерывный контроль за его техническим состоянием, в том числе:

  • прекращает эксплуатацию оборудования при возникновении отказа, отключает его от электросети и направляет заявку в диспетчерскую службу Исполнителя по телефону ____________________;
  • подготавливает оборудование к техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту, включая чистку, мойку, подготовку эксплутационной документации, обеспечивает свободный доступ для выполнения работ;
  • обеспечивает приемку выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, устранению последствий отказов. Подписывает и заверяет печатью (штампом) предоставленные Исполнителем документы о выполнении этих работ.

3.5. При выходе оборудования из строя во время его ремонта при устранении последствий отказа принимает меры к сохранению продуктов от порчи.

3.6. Обеспечивает выполнение работ, необходимых для соблюдения требований эксплутационной документации при использовании оборудования.

3.7. Измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления (зануления) оборудования в соответствии с правилами электробезопасности.

3.8. Общестроительные, электромонтажные, сантехнические, вентиляционные и теплоизоляционные работы.

3.9. Восстановление поврежденных лакокрасочных покрытий, изоляции и конструкций стационарных холодильных камер, охлаждаемых емкостей и оборудования, для которого капитальный ремонт эксплутационной документацией не предусмотрен.

3.10. Замену ламп освещения, стекол прилавков, витрин и доукомплектование оборудования полками, решетками, ограждениями, поддонами и др. деталями, которые были утрачены владельцем оборудования в процессе его эксплуатации.

Читайте также:  Возврат страховой премии по кредитному договору

4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования оплачиваются по договорным ценам согласно Приложению №1 к договору.

4.2. В случае увеличения стоимости запасных частей и материалов, а также удорожания услуг и тарифов, увеличения транспортных расходов, Исполнитель периодически производит соответствующую корректировку цены технического обслуживания и ремонта с последующей информацией Заказчика.

4.3. Заказчик производит расчеты с Исполнителем за каждый месяц в 1-й декаде текущего месяца.

4.4. Расчеты за работы по техническому обслуживанию производятся путем выставления Исполнителем в Банк платежных требований с приложением подписанных Заказчиком документов. Работы по капитальному и среднему ремонту оборудования, также замена оборудования (п.1.4 настоящего договора) оплачиваются по предоплате согласно счетов Исполнителя.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. При просрочке платежей по вине Заказчика за выполненные работы, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере __________% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

5.2. За необоснованный полный или частичный отказ, а также за уклонение от оплаты услуг при других формах расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере __________% суммы, от оплаты которой он отказался.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере стоимости обслуживания за время простоя оборудования.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его сторонами и действует до «_____» _______________2016 г.

6.2. При отсутствии взаимных претензий, стороны могут пролонгировать договор на новый срок.

6.3. В случае нежелания продлить договор на новый срок, стороны письменно информируют партнера по договору за месяц до истечения срока действия договора.

6.4. В процессе исполнения договора, при попытке его расторжения, сторона предупреждает об этом другую сторону не менее чем за __________ месяца в письменной форме. Во взаимоотношениях сторон, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

Договор на диагностику и ремонт оборудования

на диагностику и ремонт оборудования

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, и Частное производственное унитарное предприятие «СтройКранДиагностика», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, далее вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.1. Исполнитель обязуется _________________________________________________

1.2. Под диагностикой, осуществляемой Исполнителем на основании настоящего договора, Стороны понимают комплекс работ, связанных с осмотром оборудования, проверкой технического состояния, степени износа, выявления причин неисправности и выдачей заключения в оговоренной с Заказчиком форме.

1.3. Под текущим ремонтом, осуществляемым Исполнителем на основании настоящего договора, Стороны понимают комплекс работ, связанных с устранением неисправностей узлов и деталей оборудования при помощи разборочно-сборочных работ в заранее запланированный день, а также замену узлов и деталей, выработавших свой ресурс.

2. СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. МАТЕРИАЛЫ

2.1. Работа, предусмотренная п.1.1 настоящего договора, выполняется из материалов, предоставляемых Заказчиком, либо материалов Исполнителя силами и средствами Исполнителя. В случае использования при выполнении работы материалов Исполнителя, Заказчик оплачивает их в соответствии с актом сдачи-приемки выполненных работ к настоящему договору.

2.2. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему договору третьих лиц.

2.3. Качество выполненной Исполнителем работы должно соответствовать требованиям Заказчика, которые указаны в его заявке на выполнение работы и установлены техническими характеристиками данного оборудования.

2.4. Работа, предусмотренная п.1.1 настоящего договора, выполняется, как правило, по месту нахождения оборудования Заказчика и указывается в заявке.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Исполнитель проводит работу, предусмотренную п.1.1, в дни и сроки, предварительно согласованные Сторонами и указанные в заявке.

3.2. Заказчик обязуется направлять Исполнителю заявку на выполнение работы по установленной Сторонами форме по факсимильной связи либо почтой.

3.3. Исполнитель после получения подписанной Заказчиком и заверенной его печатью заявки согласовывает с Заказчиком дату и время проведения работы. После согласования Исполнитель выезжает на место проведения работы, указанное в заявке, и выполняет соответствующую работу, а также согласовывает с Заказчиком срок выполнения дополнительной работы по ремонту оборудования, ее стоимость, перечень материалов и иные необходимые условия. После достижения согласия Сторон по всем вышеуказанным условиям и после передачи Исполнителю всех материалов, оговоренных в заявке, Исполнитель приступает к выполнению работы по ремонту оборудования.

3.4. Продолжительность текущего ремонта определяется видом неисправности, сложностью предстоящего ремонта и наличием у Исполнителя необходимых материалов и запчастей для ремонта.

3.5. После выполнения работы Исполнитель составляет соответствующий акт сдачи-приемки выполненных работ, который является основанием для проведения расчета по настоящему договору. Заказчик с участием Исполнителя принимает результат и объемы работ в день их завершения и в течение 3-х рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний. Если в указанный срок подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Исполнителю не поступят, то работы считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ

4.1. Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в следующем порядке:

4.1.1. аванс в размере ___% от предварительной стоимости работ, указанной в протоколе согласования договорной цены, в течение ___________ банковских дней с даты подписания протокола согласования договорной цены;

4.1.2. окончательный расчет в течение ___________ банковских дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Валюта платежа – белорусские рубли.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

обращаться к Исполнителю во всех случаях неисправности оборудования;

проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в любое время, письменно уведомив об этом Исполнителя за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. В этом случае Заказчик обязан до даты расторжения договора произвести полный расчет с Исполнителем за выполненную им работу.

5.2. Заказчик обязан:

выполнять указания Исполнителя и следовать рекомендациям завода-изготовителя по правильной и безопасной эксплуатации оборудования и хранению. Персонал Заказчика, эксплуатирующий оборудование, также обязан выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем;

допускать к работе с оборудованием сотрудников, прошедших обучение по правильной и безопасной эксплуатации оборудования и ознакомившихся с Инструкцией по эксплуатации оборудования;

обеспечить доступ к оборудованию для проведения работы Исполнителем;

оказывать содействие Исполнителю в выполнении им работы;

принимать работу в день ее выполнения посредством подписания в этот же срок либо в срок до 3-х рабочих дней соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ, представленных Исполнителем. При несогласии с данными, указанными в акте, Заказчик возвращает их Исполнителю с мотивированным отказом в письменной форме в вышеуказанный срок, в противном случае работа считается выполненной надлежащим образом и подлежит оплате;

оплачивать Исполнителю выполненную работу на условиях, предусмотренных настоящим договором;

исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

5.3. Исполнитель вправе:

отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в любое время, письменно уведомив об этом Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

5.4. Исполнитель обязан:

выполнять работу на условиях в соответствии с заявками, полученными от Заказчика;

передать Заказчику поврежденные и замененные в процессе выполнения работ детали и расходные материалы;

исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Республики Беларусь.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При нарушении сроков выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства по оплате, выразившегося в несвоевременном перечислении денежных средств, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных в срок работ за каждый день просрочки.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. На работу, выполненную по настоящему договору, устанавливается гарантийный срок при условии соблюдения Заказчиком рекомендаций завода-изготовителя и правил эксплуатации, установленных соответствующей нормативно-технической документацией и инструкцией по эксплуатации, а также выполнения указаний Исполнителя. Продолжительность гарантийного срока составляет 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. При выходе из строя в гарантийный период оборудования, на котором ранее выполнялась работа Исполнителем, Заказчик обязан направить письменное сообщение об этом Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выхода из строя оборудования либо обнаружения дефекта в выполненной работе. В сообщении в обязательном порядке указываются: наименование оборудования, дата выполнения работы Исполнителем, обнаруженные дефекты, указание на конкретный пункт Инструкции по эксплуатации оборудования завода-изготовителя, которому не соответствуют параметры оборудования и т. п. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств Исполнитель вправе отказаться от удовлетворения требования Заказчика.

7.3. В случае получения Исполнителем письменного сообщения Заказчика, оговоренного в п.7.2 настоящего договора, Стороны рассматривают причину выхода из строя оборудования или выявленного дефекта в выполненной работе и при обоюдном согласии по результатам рассмотрения составляют соответствующий акт.

7.4. Гарантийные обязательства по настоящему договору предусматривают бесплатное выполнение работы по устранению выявленных недостатков ранее выполненной Исполнителем работы согласно соответствующему акту сдачи-приемки выполненных работ.

7.5. Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства в следующих случаях: истечение гарантийного срока, использование оборудования не в соответствии с целями, для которых оно приобреталось; и/или неисполнения надлежащим образом обязанностей Заказчика, указанных в п.5.2; в случае, если Заказчик не уведомит Исполнителя письменно о неисправности; и/или проведение ремонтных работ оборудования третьим лицом; и/или иные случаи в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны действием обстоятельств непреодолимой для Сторон силы (форс-мажора), возникновение и существование которых находится вне разумного контроля Сторон. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, военные действия, забастовка, эпидемии, аварии, акты терроризма, эмбарго, акты и действия органов государственной власти, а также иные чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, которые стали причиной неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной своих обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.3. О наступлении обстоятельств форс-мажора Сторона, для которой они наступили, обязана в течение 10 дней проинформировать другую Сторону.

8.4. В период действия непреодолимой силы или других обстоятельств, освобождающих от ответственности, исполнение обязательств Сторон приостанавливается.

8.5. Если действие обстоятельств форс-мажора будет продолжаться более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона вправе отказаться от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и прекратить действие настоящего Договора, направив другой Стороне соответствующее уведомление. В этом случае настоящий Договор будет считаться расторгнутым с момента получения другой Стороной уведомления об отказе от исполнения своих обязательств по Договору, если иной срок не указан в самом уведомлении.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора либо в связи с ним, разрешаются путем переговоров и предъявления письменной претензии. Претензия подлежит обязательному рассмотрению стороной-получателем в течение 15 календарных дней со дня ее получения. При не достижении согласия спор передается на рассмотрение Экономического суда г. Минска, а в порядке приказного производства – в экономический суд по месту нахождения должника, с применением норм материального и процессуального права Республики Беларусь.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и корреспонденция, связанные с настоящим договором и его приложениями, аннулируются.

10.2. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой Стороны.

10.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то представителями Сторон и действует до 31 декабря 20___ г., а в части исполнения обязательств – до надлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

10.4. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год в случае не поступления от другой Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия договора письменного уведомления о намерении прекратить его действие.

10.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

10.7. Стороны признают юридическую силу документов, переданных и полученных посредством факсимильной связи.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ И ОТТИСКИ ПЕЧАТЕЙ СТОРОН

Добавить комментарий