Иск о расторжении договора подряда в Челябинске

Иск о расторжении договора подряда

Иск о расторжении договора подряда. На основании договора подряда заключенного между истцом и ответчиком, ответчик обязуется выполнить под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, а истец принять и оплатить работы. Однако несмотря на то, что истец в полной мере выполнил условия договора, представители ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего испорчены стены, строительные материалы и т.д. Истец просит суд расторгнуть договора подряда и взыскать с ответчика денежные средства.

В ____________ районный суд г. _________
_______________________________

истец: ________________________
___________________________

ответчик: ООО «____________»
_____________

Госпошлина: на основании ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет ______ рубль __ копеек

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О расторжении договора подряда
и взыскании денежных средств.

На основании Договора подряда № ___ от _________г., заключенного между мною, __________________ (далее-Заказчик), и ООО «______________» (далее-Подрядчик), Подрядчик обязуется выполнить под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, по адресу: ______________________, а Заказчик принять и оплатить работы.
Согласно п. 1.4 Договора сроки работ устанавливаются с ___________ года до _____________ года.
В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
На основании п.5.3 Договора Заказчик оплачивает работы на условиях опережающего авансирования:
1 оплата: ___% от сметной стоимости работ во время заключения договора.
2 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
3 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
4 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
Со своей стороны я выполнил условия Договора.
В соответствии с п. 5.1 Договора расчеты по Договору производятся в офисе ООО «____________», или только представителю ответчика, имеющему доверенность на получение денежных средств за подписью директора ________________ и заверенной печатью Подрядчика.
Факт надлежащего внесения денежных средств, согласно п. 5.5 Договора, подтверждается наличием квитанции заверенной печатью общества и подписью Директора.
Во исполнение условий Договора я внес в кассу ООО «_______________» денежные средства в качестве аванса в размере ________ рублей, а также в размере _________ рублей, что подтверждается соответствующими платежными документами от __________ года.
Согласно ст. 4 Закон РФ “О защите прав потребителей” N _________ от __________ г. продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
Кроме этого, на основании ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
Однако несмотря на то, что я в полной мере выполнил условия Договора, представители Ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего испорчены стены, строительные материалы и т.д.
Более того, две сменившееся бригады ремонтных работников, осуществлявшие ремонт квартиры, постоянно находились в состоянии алкогольного опьянения, что может подтвердиться свидетельскими показаниями.
Устранение последствий некачественно выполненной работы повлекут за собой дополнительные расходы.
На основании ст. 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
В соответствии с п. 2.1 Договора Подрядчик обязан приступить к выполнению, произвести в соответствии с прилагаемой сметой и закончить работы не позднее сроков, указанных в п. 1.4 Договора. О выполнении отдельных этапов работ стороны подписывают акт сдачи-приемки.
Ответчиком по выполнению определенных работ было предложено мне подписать 2 акта приема—сдачи выполненных работ на сумму ________ рублей, а также на сумму __________ рублей _________ коп.
Однако Подрядчиком работы были выполнены некачественно, в связи с чем выполненные работы не были приняты мною в полном объеме, что отражено в актах приема-сдачи выполненных работ.
Выполненные работы приняты на сумму ________ рублей, а также на сумму __________ рублей, что в итоге составило __________ рубля.
В результате некачественно выполненных работ был нанесен следующий ущерб моему имуществу:
– по недосмотру рабочих произошла протечка в стояке ванной комнаты и затоплено жилое помещение – квартира. Расположенная ниже этажом. Пострадавший затопленной квартиры требует возмещения ущерба в размере __________ рублей.
– испорчены 2 комплекта обоев. Наклеенные в настоящее время обои также требуют переделки. Ущерб составил ___________ рублей.
– настенная плитка в ванной комнате выложена неправильно, без соблюдения фактуры материала.
– уровень дверных проемов различен, цвет которой в настоящее время подобрать невозможно. Ущерб составил _________ рублей.
– душевой уголок, не подошедший по размеру, тем не менее все равно был установлен и вмонтирован, что повлекло дополнительные затраты на демонтаж и закупку нового. Ущерб составил ________ рублей.
– при производстве электро-технических работ были допущены нарушения, в результате которых не работает дверной замок и не представляется возможным подключить дверной домофон, хотя работа ответчика полностью оплачена. Ущерб составляет ________ рублей.
– приведены в негодность принадлежащие мне предметы домашнего обихода. Ущерб составляет ______ рублей.
– некачественно оштукатурены потолки. Ущерб – _______ рублей.
– в связи с ненадлежащим выполнением работ мною понесены дополнительные затраты на закупку материалов, а именно: керамическая плитка, краска, шпаклевка на сумму ________ рублей.
Таким образом, общая сумма материального ущерба составила ________ рублей.
В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.
Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения __________ года с претензией к ответчику с требованием вернуть денежные средства, внесенные в качестве аванса в размере _______ рублей и возместить ущерб в размере __________ рублей.
На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Согласно п. 7.1 Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неудовлетворения качеством работ, но с обязательным расчетом за выполненные и принятые в акте сдачи-приемки работы. В случае, если сумма, полученная ранее Подрядчиком от Заказчика, превышает стоимость выполненных работ, то Подрядчик обязан вернуть разницу Заказчику.
На основании Дополнительного соглашения к Договору строительного подряда № ____ от _________г. от __________ года, заключенного межу мною и ответчиком, выполнение работ по просьбе Заказчика по вышеуказанному Договору строительного подряда приостанавливается с ___________ года.
При этом в дополнительном соглашении указано, что предъявленная мною претензия будет рассматриваться в течении ___ календарных дней, а именно: с _______ г. по ________ г.
Однако до настоящего времени моя претензия осталась без рассмотрения.
Согласно ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Таким образом, имеются все основания для удовлетворения исковых требования и взыскания с ответчика денежных средств, внесенных в качестве аванса в размере __________ рублей, а также компенсации материального ущерба в сумме _________ рублей.
Кроме этого, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ , стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В этой связи, с ответчика в мою пользу надлежит взыскать _________ рублей – оплата услуг представителя, что подтверждается квитанциями КАГМ «_____».

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 702, 717, 721, 723 ГК РФ , ст.ст. 4, 29 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. 100 ГПК РФ , –

1. Расторгнуть Договора подряда № ___ от _________г., заключенный между мною, __________________, и ООО «____________».
2. Взыскать с ООО «__________» в мою пользу денежные средства в размере __________ рублей, внесенные по указанному договору в качестве аванса, денежные средства в счет компенсации материального ущерба в размере __________ рублей, расходы на государственную пошлину в размере _________ рубль, ____ коп., расходы на юридические услуги в размере ________ рублей, а всего ________ рублей, ___ коп.

1. Копии искового заявления
2. Копия квитанции об оплате госпошлины
3. Копия Договора подряда № ___ от _________г.
4. Копия Доп. Соглашения к Договору подряда № ___.
4. Копия сметы
5. Копия претензии к ООО «______________».
6. Копия актов приема-сдачи выполненных работ.
7. Копия платежных документов

Образцы исковых заявлений

_______________г. я заключил договор подряда № 51 с ООО «***». В соответствии с п. 2.5 вышеуказанного договора Ответчик взял на себя обязательства выполнить работу по изготовлению металлоконструкции. Я в свою очередь обязался принять и оплатить работы по договору. Свои обязательства по предварительной оплате перед Ответчиком, в соответствии с договором, я выполнил: оплатил 12000 руб. в сроки, указанные в договоре, что подтверждается кассовым чеком №151 от _____________г.
В соответствии с пунктом 2.6 нашего договора работы по договору должны были быть выполнены в течение 10 дней с момента заключения договора, т.е. не позднее __________г. Однако, Ответчик к указанному сроку металлоконструкцию не изготовил. Я, по телефону в устной форме, три раза обращался к ответчику с просьбой исполнить заказ по договору или вернуть уплаченные мной деньги. Ответчик обещал исполнить заказ, но так и не исполнил.
___________г. я обратился к Ответчику с письменной претензией о расторжении договора подряда и потребовал возврата уплаченной по договору суммы в размере 12000 рублей.
В соответствии со ст. 31 Закона РФ “О защите прав потребителей” требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
Тем не менее, до настоящего времени моя претензия по договору подряда не удовлетворена и работы по договору до настоящего дня не выполнены.
Согласно со ст. 27 Закона РФ “О защите прав потребителей” исполнитель обязан выполнить работу в срок, установленный договором о выполнении работ.
На основании ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребителей”, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы и потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы. При отказе потребителя от исполнения договора исполнитель не вправе требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы, а также платы за выполненную работу.
Согласно ст. 15 ГК РФ, ст. 28 Закона РФ “О защите прав потребителей” потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).
В частности, в связи с нарушением моих прав как потребителя из-за Ответчика я понес убытки, а именно: расходы на оплату юридических услуг по составлению искового заявления, всего в сумме 7000 рублей;
Кроме требования о взыскании убытков потребитель вправе потребовать от исполнителя уплаты неустойки в размере трех процентов от общей цены заказа за каждый день просрочки выполнения работ по договору.
На основании ст. 15 Закона РФ “О защите прав потребителей” я вправе предъявить Ответчику требование о компенсации морального вреда за нарушение прав потребителя.

Читайте также:  Можно записать ребенка на фамилию отца

На основании изложенного, в связи с моим отказом от исполнения договора от ___________г. и руководствуясь ст. 15, гл. 37 ГК РФ, ст. ст. 12, 15, 17, 28, 29, 31, 34 Закона РФ “О защите прав потребителей”, прошу:

1. Взыскать с ответчика в мою пользу сумму, уплаченную по договору, в размере 12000 рублей.
2. Взыскать с Ответчика в мою пользу 7000 рублей в счет компенсации убытков, связанных с обращением за юридической помощью.
3. Взыскать с ответчика в мою пользу неустойку за нарушение срока выполнения работ в сумме 24 200 рублей.
4. Взыскать с ответчика в мою пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 3000 рублей.
5. Взыскать с ответчика за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в мою пользу.

1. Копия договора с приложениями к нему.
2. Копия кассового чека
3. Копия претензии, завизированная Ответчиком.
4. Копия договора и кассового чека с юридической компанией
5. Копия уведомления о вручении Ответчику копии искового заявления.

Подлинники документов будут представлены на судебное заседание.

Расчет неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору

Срок выполнения работ по договору – _________г. Просрочка выполнения работ на момент предъявления иска составила 55 дней. Цена выполнения работ по договору – 12 000 рублей. 3% от цены выполнения работ – 360 рублей. Сумма неустойки: 360 руб. * 55 дн. = 19800 рублей.

Поскольку в соответствии сумма неустойки не может превышать цену выполнения работ по договору, ее размер составляет 12000 рублей.

Иск о расторжении договора подряда

Бланк документа «Иск о расторжении договора подряда» относится к рубрике «Исковое заявление». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

В ____________ районный суд г. _________
_______________________________

ответчик: ООО «____________»
_____________

Госпошлина: на основании ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет ______ рубль __ копеек

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О расторжении договора подряда
и взыскании денежных средств.

На основании Договора подряда № ___ от _________г., заключенного между мною, __________________ (далее-Заказчик), и ООО «______________» (далее-Подрядчик), Подрядчик обязуется выполнить под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, по адресу: ______________________, а Заказчик принять и оплатить работы.
Согласно п. 1.4 Договора сроки работ устанавливаются с ___________ года до _____________ года.
В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
На основании п.5.3 Договора Заказчик оплачивает работы на условиях опережающего авансирования:
1 оплата: ___% от сметной стоимости работ во время заключения договора.
2 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
3 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
4 оплата: ___% от сметной стоимости работ после выполнения ___% работ от общего объема.
Со своей стороны я выполнил условия Договора.
В соответствии с п. 5.1 Договора расчеты по Договору производятся в офисе ООО «____________», или только представителю ответчика, имеющему доверенность на получение денежных средств за подписью директора ________________ и заверенной печатью Подрядчика.
Факт надлежащего внесения денежных средств, согласно п. 5.5 Договора, подтверждается наличием квитанции заверенной печатью общества и подписью Директора.
Во исполнение условий Договора я внес в кассу ООО «_______________» денежные средства в качестве аванса в размере ________ рублей, а также в размере _________ рублей, что подтверждается соответствующими платежными документами от __________ года.
Согласно ст. 4 Закон РФ “О защите прав потребителей” N _________ от __________ г. продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.
При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.
Кроме этого, на основании ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.
Однако несмотря на то, что я в полной мере выполнил условия Договора, представители Ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего испорчены стены, строительные материалы и т.д.
Более того, две сменившееся бригады ремонтных работников, осуществлявшие ремонт квартиры, постоянно находились в состоянии алкогольного опьянения, что может подтвердиться свидетельскими показаниями.
Устранение последствий некачественно выполненной работы повлекут за собой дополнительные расходы.
На основании ст. 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).
В соответствии с п. 2.1 Договора Подрядчик обязан приступить к выполнению, произвести в соответствии с прилагаемой сметой и закончить работы не позднее сроков, указанных в п. 1.4 Договора. О выполнении отдельных этапов работ стороны подписывают акт сдачи-приемки.
Ответчиком по выполнению определенных работ было предложено мне подписать 2 акта приема—сдачи выполненных работ на сумму ________ рублей, а также на сумму __________ рублей _________ коп.
Однако Подрядчиком работы были выполнены некачественно, в связи с чем выполненные работы не были приняты мною в полном объеме, что отражено в актах приема-сдачи выполненных работ.
Выполненные работы приняты на сумму ________ рублей, а также на сумму __________ рублей, что в итоге составило __________ рубля.
В результате некачественно выполненных работ был нанесен следующий ущерб моему имуществу:
– по недосмотру рабочих произошла протечка в стояке ванной комнаты и затоплено жилое помещение – квартира. Расположенная ниже этажом. Пострадавший затопленной квартиры требует возмещения ущерба в размере __________ рублей.
– испорчены 2 комплекта обоев. Наклеенные в настоящее время обои также требуют переделки. Ущерб составил ___________ рублей.
– настенная плитка в ванной комнате выложена неправильно, без соблюдения фактуры материала.
– уровень дверных проемов различен, цвет которой в настоящее время подобрать невозможно. Ущерб составил _________ рублей.
– душевой уголок, не подошедший по размеру, тем не менее все равно был установлен и вмонтирован, что повлекло дополнительные затраты на демонтаж и закупку нового. Ущерб составил ________ рублей.
– при производстве электро-технических работ были допущены нарушения, в результате которых не работает дверной замок и не представляется возможным подключить дверной домофон, хотя работа ответчика полностью оплачена. Ущерб составляет ________ рублей.
– приведены в негодность принадлежащие мне предметы домашнего обихода. Ущерб составляет ______ рублей.
– некачественно оштукатурены потолки. Ущерб – _______ рублей.
– в связи с ненадлежащим выполнением работ мною понесены дополнительные затраты на закупку материалов, а именно: керамическая плитка, краска, шпаклевка на сумму ________ рублей.
Таким образом, общая сумма материального ущерба составила ________ рублей.
В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.
Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).
Указанные обстоятельства послужили поводом для обращения __________ года с претензией к ответчику с требованием вернуть денежные средства, внесенные в качестве аванса в размере _______ рублей и возместить ущерб в размере __________ рублей.
На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
Согласно п. 7.1 Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неудовлетворения качеством работ, но с обязательным расчетом за выполненные и принятые в акте сдачи-приемки работы. В случае, если сумма, полученная ранее Подрядчиком от Заказчика, превышает стоимость выполненных работ, то Подрядчик обязан вернуть разницу Заказчику.
На основании Дополнительного соглашения к Договору строительного подряда № ____ от _________г. от __________ года, заключенного межу мною и ответчиком, выполнение работ по просьбе Заказчика по вышеуказанному Договору строительного подряда приостанавливается с ___________ года.
При этом в дополнительном соглашении указано, что предъявленная мною претензия будет рассматриваться в течении ___ календарных дней, а именно: с _______ г. по ________ г.
Однако до настоящего времени моя претензия осталась без рассмотрения.
Согласно ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Таким образом, имеются все основания для удовлетворения исковых требования и взыскания с ответчика денежных средств, внесенных в качестве аванса в размере __________ рублей, а также компенсации материального ущерба в сумме _________ рублей.
Кроме этого, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.
В этой связи, с ответчика в мою пользу надлежит взыскать _________ рублей – оплата услуг представителя, что подтверждается квитанциями КАГМ «_____».

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 702, 717, 721, 723 ГК РФ, ст.ст. 4, 29 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. 100 ГПК РФ, –

1. Расторгнуть Договора подряда № ___ от _________г., заключенный между мною, __________________, и ООО «____________».
2. Взыскать с ООО «__________» в мою пользу денежные средства в размере __________ рублей, внесенные по указанному договору в качестве аванса, денежные средства в счет компенсации материального ущерба в размере __________ рублей, расходы на государственную пошлину в размере _________ рубль, ____ коп., расходы на юридические услуги в размере ________ рублей, а всего ________ рублей, ___ коп.

Читайте также:  Роструд уточнил, как заполнять график отпусков

1. Копии искового заявления
2. Копия квитанции об оплате госпошлины
3. Копия Договора подряда № ___ от _________г.
4. Копия Доп. Соглашения к Договору подряда № ___.
4. Копия сметы
5. Копия претензии к ООО «______________».
6. Копия актов приема-сдачи выполненных работ.
7. Копия платежных документов

Иск о расторжении договора подряда и взыскании предоплаты

20 мая 2015 года между истцом и ответчиком был заключен договор выполнения работ, согласно которому истец поручил, а ответчик принял на себя обязательство произвести работы по корректировке проектно-сметной документации.

Срок и стоимость подлежащих выполнению работ определены приложением 3 к договору.

Работы по этапу I и II Ответчиком выполнены в срок и надлежащим образом, претензий по ним истец не имеет. Работы по этим этапам оплачены истцом в полном объеме платежным поручением от 13 июня 2015 года.

Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по III этапу составляет 300 тыс. руб., срок окончания работ – не позднее 30 июля 2015 года. В счет оплаты III этапа работ 17 июля 2015 года Истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 300 тыс. руб. Однако работы сданы ответчиком с опозданием на 20 календарных дней. При этом документация передана не в полном комплекте, содержит многочисленные недостатки, что делает невозможным ее использование по назначению.

Согласно п.4.4 договора, при наличии у заказчика обоснованных замечаний к результату выполненных работ, который отражен в Акте сдачи-приемки выполненных работ, заказчик обязан в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения указанного акта направить в адрес подрядчика обоснованные замечания о необходимых доработках.

Документация по этапу III была принята истцом по акту сдачи-приемки выполненных работ. При этом письменный сообщением ответчик выразил готовность внести в переданную документацию необходимые изменения и дополнения по требованию истца.

01 августа 2015 года в адрес ответчика было направлено требование об устранении недостатков переданной документации.

05 августа 2015 года ответчику было направлено требование о предоставлении полного комплекта документов.

15 августа 2015 года ответчику было направлено заключение независимого специалиста о ненадле­жащем качестве переданной документации с требованием устранить недостатки.

22 августа 2015 года ответчику была направлена претензия с требованием об устранении недостат­ков.

Однако недостатки переданной документации ответчиком устранены не были.

Согласно п.8.4 договора в случае не устранения подрядчиком собственными силами и средствами в согласованный сторонами срок заказчик вправе за свой счет устранить недостатки выполненных работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Подрядчика, в том числе, путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Подрядчику по договору. Если недостатки не были устранены в согласованный сторонами срок, Заказчик вправе соразмерно уменьшить установленную настоящим договором стоимость работ, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, а также взыскать неустойку в соответствии с п.8.2 настоящего договора.

Согласно п.8.2 договора, в случае просрочки выполнения этапов работ в соответствии с календарным планом по вине подрядчика, последний по требованию заказчика уплачивает заказчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не более 10 % от стоимости несвоевременно выполненных работ. Расчет неустойки приведен в приложении к исковому заявлению.

Согласно тексту приложения 3 стоимость работ по IV этапу составляет 500 тыс. руб., срок окончания работ – не позднее 15 августа 2015 года. В соответствии с п.5.1.13 договора, в счет оплаты этого этапа работ истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 250 тыс. руб. Однако работы по этапу IV ответчиком не выполнены.

Расчет процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами приведен в приложении к исковому заявлению.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с п. 3 ст. 723 ГК РФ если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

В соответствии с п.2 ст.715 ГК РФ, заказчик вправе отказаться от исполнения договора подряда в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

В соответствии с п.1 ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. При этом, согласно ст.1103 ГК РФ нормы главы 60 ГК РФ подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст.309, п.3 ст.723, п.2 ст.715, п.1 ст.1102, ст.1103 ГК РФ,

Иск о расторжении договора подряда

Если ООО по договору подряда не выполнило работы, получив от меня деньги, какой иск подается, о расторжении договора? В котором я прошу расторгнуть договор и вернуть деньги?

Считаются ли тождественными иск о расторжении договора бытового подряда при отказе ответчика на претензию иск о расторжении того же договора без предъявления претензии на основании экспертизы?

Вынесено решение об отказе в выплате неустойки по действующему договору подряда. Можно ли подать новый иск о расторжении этого договора и возмещении убытков?

C момента расторжения (прекращения) договора у организации возникает обязанность по возврату гражданину денежных сумм, внесенных им по договору подряда, по истечении сроков, указанных в договоре либо в уставных документах хозяйствующего субъекта. Если иск в суд о расторжении еще не подавался, то 1. Можно ли считать договор расторгнутым, если истек срок, указанный в договоре (1998 г.)? 2. Можно ли заявлять о материальном ущербе в размере стоимости договора и требовать возбуждения уголовного дела (или сначала расторгнуть по суду)?

К нашей организации (заказчик) Подрядчик предъявил иск о расторжении договора строительного подряда. В принципе, мы не против. Можем мы подать встречный иск о взыскании с Подрядчика неотработанного аванса?

В какой суд нужно подавать иск физ. лицу против юр. лица (по адресу истца или ответчика?). Иск о расторжении договора подряда и взыскании неотработанного аванса и неустойки.

Влечет ли за собои признание сделки притворной, расторжение ее судом? Мой вопрос связан с тем, что я подал иск в суд о признании договора инвестиционного вклада № притворной сделкой и квалификации его как договора строительного (бытового) подряда и теперь не понимаью если суд признает сделку притворной, то возможно он просто расторгнет ее? Может быть мне написать отказ от исковых требований в части признания сделки притворной? Но с другой стороны (если я правильно понимаю) чтобы переквалифицировать договор инвествклада на строительный подряд его все равно надо признавать притворной сделкой с целью прикрыть другую сделку. А именно – сделку строительного подряда. Моя цель просто переквалифицировать договор без его расторжения.

Скажите пожалуйста, спустя какое время я могу подать иск о расторжении договора подряда с ИП, если я отправил ему заказным письмом претензию о расторжении договора и заключении соглашения, но он её на почте не получает, с момента отправления прошло 5 дней.

Применима ли ст.720 ГК РФ при рассмотрении дел о защите прав потребителей (иск о расторжении договора бытового подряда)? Иной порядок приемки выполненной работы где-то оговорен?

Применима ли ст.720 ГК РФ при рассмотрении дел о защите прав потребителе й (иск о расторжении договора бытового подряда)? Иной порядок приемки выполненной работы где-то оговорен?

По договору подряда.

Подрядчик не выполнил последний этап работ и подал иск в суд о выплате за сделанные этапы. По условиям действующего договора сроки оплаты не наступили. Суд принял решение о выплате с оговоркой что последний этап не был выполнен в связи с запретом заказчика в связи с погодными условиями. Подрядчик подал второй иск о расторжении договора по вине заказчика. Заказчик подал встречный иск о расторжении договора в одностороннем порядке в связи с нарушением сроков работ. Суд принял решение о расторжении договора по соглашению сторон в связи с существенно изменившимися обстоятельствами. Обжаловать ли заказчику такое решение?

Как теперь может поступить суд аппеляционной инстанции? Подан иск о расторжении договора подряда, а письменный досудебный претензионный порядок не соблюден, все претензии подавались устно. Однако судья приняла такой иск и теперь вынесла отказ в требованиях расторгнуть договор по причине не соблюдения письменного претензионного порядка?

Между ООО и ЗАО заключен договор подряда. В 2012 году подала исковое заявление о возврате неотработанного аванса.

Суд вынес решение об отказе, указав, что договор действующий.

Я сйечас подала иск на расторжение договора и взыскание того же неотработанного аванса. Правильно ли я сделала?

Является ли серьезным процессуальным нарушением то что судья приняла и рассмотрела мой иск о расторжении договора подряда без соблюдения до судебного порядка урегулирования спора? Возможно ли отменить решение по этому основанию?

Как быть в следующей ситуации. При выполнении договора подряда, работником подрядчика было нарушено условие договора о соблюдении правил охраны труда на промплощадке (произошел несчастный случай). Заказчик направил уведомление о приостановке работ на период работы комиссии по расследованию несчастного случая. Расследование давно завершено, но заказчик не пропускает всех работников подрядчика на промплощадку, т.е. возможности выполнить работу у подрядчика нет. Уведомления о расторжении договора заказчик не направлял. Кроме того, работы по нашему договору уже выполнил другой подрядчик. Что нам делать? Можем ли мы взыскать упущенную выгоду, расторгнуть сами договор подряда, направив им уведомление, а потом исковое в суд? и смогут ли они подать встречный иск о расторжении договора в связи, например, с нарушением правил охраны труда?

Я подал иск о возмещении ущерба в связи с нарушением срока строительства дома. Могу я в ходе судебного заседания добавить в исковые требования пункт о расторжении договора строительного подряда? Если да,то письменно или устно?

Я физическое лицо хочу подать иск о банкротстве на ООО в арбитражный суд. В районном суде выиграла иск о расторжении договора подряда и возмещение денег, но на счетах у ооо ничего нет. Хочу вернуть деньги возможно ли через процедуру банкротства и как?

Я подавала иск по закону о защите прав потребителей на расторжение договора строительного подряда и выплату денег согласно договора но не указала неустойку. Сейчас собираюсь подать иск на неустойку согласно этого же закона. Что делать с госпошлиной, если она при сумме исков превышает 1 миллион, но иск же второй.

Интересует такой вопрос, наша организация подала иск о расторжении договора строительного подряда, Ответчик на это направил встречное исковое заявление о взыскании неустойки, в ходе судебного разбирательство Истец уменьшает сумму неустойки и добавляет взыскание убытков, понесенных им, законно ли это?

Между двумя юр. лицами был заключен договор подряда. По условиям данного договора авансовый платеж предусмотрен не был, однако по усному согласию был перечислен с обозначением “по договору подряда №. от.

В установленный договором срок работы выполнены небыли, а кроме того и к ним никто и не приступал. В последующем заказчик выполнил работы своими силами. В адрес подрядчика была направлена претензия с требованием вернуть сумму авансового платежа, но ответа не последовало. Заказчик готовит иск.

Вопрос в следующем: как сформулировать требования иска –

– Иск о взыскании суммы неосвоенного авансового платежа (с применением договорной неустойки)

– Иск о взыскании суммы неосновательного обогащения (в размере суммы авансового платежа с применением дог. неустойки)

Нужно ли заявлять требование о расторжении договора подряда? (с учетом того что в претензии такого уведомления не было.

Применима ли 395 ГК РФ в данном случае?

Подается в Арбитражный суд иск на расторжение договора подряда из-за просрочки исполнения с заявленным требованием о взыскании уплаченной суммы по нему с процентами за пользование чужим имуществом.

Размер гос. пошлины рассчитывать как не имущественное требование – Неисполнение обязательств по договору – Невыполнение стороной договора любого из своих обязательств, включая ненадлежащее исполнение или просрочку исполнения договора – 4000 р. или как имущественный иск в зависимости от цены иска (то есть требование уплаченных денежных средств по договору). Спасибо.

Я заключил договоры подряда на строительство таунхаусов. В срок застройщик обязательства не выполнил. Более того, один из таунхаусов был продан третьему лицу без моего ведома. Я написал заявление о расторжении договоров и возврате денежных средств. Частично (25%) застройщик вернул деньги, но на этом выплаты прекратились. Я написал заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела отказывают, ссылаясь на то, что у меня не подписаны доп. соглашения на расторжение договоров подряда. При этом застройщик прислал мне гарантийные письма о сроках возврата денег, но никаких возвратов нет. Подскажите, надо ли мне подписывать доп. соглашения о расторжении договоров или достаточно моего заявления? Сейчас готовлю иск в суд. Мои заявления о расторжении договоров и возврате денежных средств являются уведомлением о расторжении? Также я писал письма с требованием о возврате, но ответов не получил.

Помогите пожалуйста, ситуация такая: я физическое лицо заключила договор с ООО в лице гендиректора по оказанию услуг (строительных), согласно договора Исполнитель строит сруб дома, я оплачиваю 50% аванса остальные по окончанию работ, работы не выполнены, сроки прошли, Исполнитель на связь не выходит. Вынуждена обратиться в суд, подскажите Уважаемые юристы как мне правильно трактовать иск, как ИЗ о расторжении договора подряда или как о расторжении договора об оказании услуг, (или разницы нет?) и какими статьями гражданского кодекса руководствоваться при составлении иска? Спасибо!

Читайте также:  Что такое страховой депозит при съеме квартиры?

Я заключил договоры подряда на строительство таунхаусов. В срок застройщик обязательства не выполнил. Более того, один из таунхаусов был продан третьему лицу без моего ведома. Я написал заявление о расторжении договоров и возврате денежных средств. Частично (25%) застройщик вернул деньги, но на этом выплаты прекратились. Я написал заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела отказывают, ссылаясь на то, что у меня не подписаны доп. соглашения на расторжение договоров подряда. При этом застройщик прислал мне гарантийные письма о сроках возврата денег, но никаких возвратов нет. Подскажите, надо ли мне подписывать доп. соглашения о расторжении договоров или достаточно моего заявления? Сейчас готовлю иск в суд.

В арбитражном суде подала 2 иска по одному договору. 1 иск о возврате аванса по договору подряда и проценты по 305, а второй иск о взыскании неустойки договорной за неисполнение обязательств по договору

Подряда. Иск по неустойки подала немного раньше, но иск по авансу приняли по упрощенке и суд его рассмотрел за два месяца. А иск по неустойке судья под надуманными предлогами откладывала, наконец сейчас она решила приостановить рассмотрение иска до вступления в законную силу иска о возврате аванса. Там в мотивировочной части суд написал, что на основании письма о возврате аванса заказчик в одностороннем договоре отказался от исполнения договора и расторг договор этим письмом. Хотя договор мы не расторгали, а написали письмо, что прошёл год, работ нет, верните аванс, после возврата будем считать договор расторгнутым, но аванс не вернули и потому подали в суд. Видимо ответчик хочет использовать эту мотивировку чтобы суд принял что договор расторгнут и значит договорной неустойки после даты этого письма нет. Суд на их стороне, и сейчас просто решил приостановить производство до вступления в законную силу этого решения, где в мотивировочной части суд установил что договор расторгнут. Как быть, хочу обжаловать это Определение о приостановке дела по рассмотрению неустойки, можно ли обжаловать, прав судья? Или есть аргументы, что нет оснований приостанавливать в данных обстоятельствах, ведь это иск о возврате аванса, а не о расторжении договора.

Проиграл суд по иску о расторжении договора бытового подряда по причине отсутствия письменной претензии ответчику. После суда я написал подрядчику претензию и получил письменный отказ устранять недостатки. Вновь подал иск но суд прекратил производство по причине тождественности иска. Прав ли суд.

Здравствуте! Будет ли иск о расторжении договора подряда тождественным если в первый раз я проиграла поскольку не писала претензию, теперь написала подрядчику письменно с требованием устранить недостатки в работе и получила письменный отказ. Может ли это считаться новым основанием для повторного суда?

По договору строительного подряда нами построены строительные объекты. Заказчик частично произвел оплату за выполненные работы. После того как он прекратил финансирование, строительные работы мы вынуждены были прекратить. Акты приемки и сверки он не подписал и мы подали в суд иск о выплате нам причитающейся суммы за выполненные работы согласно договорам подряда. Дело находится в арбитражном суде и уже состоялось предварительное заседание, н а которое ответчик (Заказчик) не явился.

Есть ли необходимость направлять Заказчику уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Стоит ли это делать на данном этапе? Большое спасибо.

Истец подал иск в суд о взыскании неотработанного аванса по договору подряда. Суд отказал в иске, при этом, фактически не стал рассматривать дело по существу из за нарушений при уведомлении ответчика о расторжении договора В аппеляционной и кассационой инстанциях решение суда первой инстанции было утверждено. Может ли истец повторно подать иск по тем же основаниям, предмету и к тому же ответчику, на том основании что дело не рассматривалось по существу?

В 2016 г. мною был заключен договор по аренде земельного участка. В договоре есть пункты о досрочном расторжении при не уплате более двух месяцев подряд. Я уехал в другой город и понял что участок мне не нужен. Думал они расторгнут договор, а они спустя два года пришли в суд с требованием долга за 14 месяцев суд иск удовлетворил. Как грамотно его отменить сославшись на пункт договора? Заранее Благодарен..

Односторонний отказ от исполнения договора строительного подряда

Я расскажу о последних новостях и публикациях.
Читайте меня, где угодно. Будьте всегда в курсе главного!

Не всегда заключая договор стороны, как заказчик, так и подрядчик, адекватно оценивают свои силы, способность выполнить все принятые на себя обязательства. Не каждому договору суждено просуществовать до полного исполнения обязательств сторон, предусмотренных в нем.

Причины расторжения договора могут быть самые разные. Иногда расторжение договора бывает гораздо выгоднее, чем выполнение предусмотренных таким договором обязательств.

В сегодняшней статье речь пойдет о расторжении договора строительного подряда, а точнее о таком его виде как односторонний отказ от исполнения договора.

Сразу же оговорюсь, что в действующем Гражданском кодексе Российской Федерации (далее также ГК РФ) есть упоминание как об «одностороннем отказе от исполнения обязательства», так и об «одностороннем отказе от исполнения договора». Эти понятия соотносятся как частное и общее. То есть, отказываясь от исполнения договора сторона прекращает все обязательства, вытекающие из соответствующего договора. Более того, в ГК РФ есть упоминание об «отказе от договора», которое на практике идентично «отказу от исполнения договора».

При этом термин «обязательство», как в судебной практике, так и в законе, часто употребляется и как тождественный термину «договор».

Поэтому, исходя из тех последствий, на которые направлен отказ, в каждом конкретном случае необходимо определять о каком отказе идет речь, отказе от исполнения обязательства или договора.

Что же делать, если сохранение договора подряда для одной из сторон становиться экономически нецелесообразным. Каковы условия расторжения договора в одностороннем порядке.

Как говорится «юристы умеют заключать договоры, а адвокаты умеют договоры расторгать».

Иногда стороны договора пытаются прийти к соглашению о расторжении договора подряда. Конечно, всегда лучше прийти к знаменателю который устроит всех. Зачастую эффективней отказаться от исполнения договора.

Воспользовавшись своим правом на односторонний отказ сторона договора прекращает обязательство без учета мнения другой стороны, которая вынуждена принять прекращение обязательства как данность.

Оперативное прекращение обязательств, то есть расторжение договора с нарушающим обязательства контрагентом, может полностью компенсировать понесенные экономические потери. Представляется, что основной целью применения отказа от исполнения договора является, в первую очередь, снижение экономических потерь.

Но не секрет, что воспользовавшись правом на расторжение договора в одностороннем порядке, можно получить экономические выгоды. Иногда недобросовестные заказчики злоупотребляют своими правами, предусмотренными действующим законодательством. В таких случаях без помощи специалиста, защитить права потерпевшей от расторжения договора стороны, взыскать задолженность за фактически выполненные работы, бывает весьма затруднительно.

Судебно-арбитражная практика применения норм, предоставляющих прав на односторонний отказ от исполнения обязательств, а таких к слову в Гражданском кодексе несколько десятков, очень велика.

Статья 310 ГК РФ запрещает в одностороннем порядке отказываться от исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных договором – так называемый принцип неизменности обязательства.

Далее в ст. 310 ГК РФ указано, что если иное не вытекает из закона или существа обязательства, односторонний отказ допускается также в случаях, предусмотренных договором.

То есть правом на односторонний отказ можно воспользоваться только в следующих случаях: если такое право предусмотрено законом или предусмотрено договором.

При этом случаи, предусмотренные законом, также можно разделить на ситуации когда закон связывает возникновение права на односторонний отказ с определенными обстоятельствами и на когда такое право возникает вне зависимости от каких-либо условий, так сказать, в любое время.

Для договора подряда законом предусмотрено достаточно большое количество ситуаций в которых предоставляется право на односторонний отказ от его исполнения. Таким правом стороны могут воспользоваться как в связи с предполагаемым или совершенным нарушением договора другой стороной, так и в связи с наступлением определенных обстоятельств, также может быть осуществлено заказчиком в отсутствие на то каких-либо причин.

Конкретно, законом предусмотрены следующие ситуации:

Если в процессе выполнения работ появилась необходимость провести дополнительные работы, а соответственно в существенном превышении цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, в свою очередь, вправе отказаться от договора, если он не согласен на такое превышение цены работы (ч. 5 ст. 709 ГК РФ).

Также заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если подрядчик к исполнению договора приступает не своевременно или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (ч. 2 ст. 715 ГК РФ).

Кроме того, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и подрядчик не устранил недостатки в назначенный ему заказчиком разумный срок, заказчик также вправе отказаться от договора подряда (ч. 3 ст. 715 ГК РФ).

Статья 717 ГК РФ вовсе предусматривает, что до сдачи заказчику результата работы, , заказчик может в любое время отказаться от исполнения договора, если иное не предусмотрено договором подряда.

Что касается права подрядчика на односторонний отказ, то таким правом он может воспользоваться в случае, если заказчик, несмотря на соответствующее предупреждение подрядчика не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности (ст.716 ГК РФ, ч. 3 ст. 745 ГК РФ).

Выбор варианта отказа от исполнение договора заказчиком необходимо делать исходя из оснований для отказа.

Так, если отказ связан с нарушением подрядчиком своих обязанностей по договору, заказчик имеет право потребовать возмещения убытков, причиненных ненадлежащим исполнением или неисполнением обязательств подрядчиком. Подрядчик же вправе в судебном порядке оспаривать сам отказ от исполнения договора подряда, отрицая факт нарушения условий договора.

В случае немотивированного отказа от исполнения договора, даже если действительной причиной такого отказа послужило нарушение условий договора подряда подрядчиком, неблагоприятные последствия расторжения договора возлагаются на заказчика – заказчик обязан оплатить часть выполненной подрядчиком работы, а также возместить убытки, причиненные расторжением договора.

Таким образом, причины отказа от исполнения договора имеют весьма важное значение для определения его последствий. В свою очередь, важное значение имеет определение последствий одностороннего отказа от исполнения обязательства, поскольку значительное количество споров, вытекающих из отказа, возникает именно по поводу урегулирования его последствий.

Примерами таких споров являются споры об оплате работы, выполненной до одностороннего расторжения договора подряда, споры о возврате аванса при одностороннем отказе от исполнения договора подряда, возможности применения штрафных санкций при одностороннем отказе от договора и многие другие.

Таким образом, при заключении договора необходимо обращать внимание на причины, которые могут послужить основанием для возникновения права той или иной стороны на односторонний отказ от договора.

Главным же последствием отказа от исполнения договора является прекращение договора (ч. 3 ст. 450 ГК РФ).

Заявление о расторжении договора должно быть подписано так же как и любые претензии – уполномоченным представителем. Уведомление о расторжении договора должно быть направлено контрагенту таким образом, чтобы у отправителя остались доказательства направления такого письма. Кроме того, отказ от исполнения договора считается совершенным с того момента, когда другая сторона договора его получила, если иной срок не указан в письме о расторжении договора. Другими словами односторонний отказ от исполнения договора как односторонняя сделка может иметь место только по факту воспринятости отказа контрагентом договора.

В заключение отмечу, что имеющаяся судебная практика, касающаяся споров о последствиях как одностороннего отказа от исполнения обязательств, так и одностороннего отказа от исполнения договора довольна противоречива. Такое положение дел оставляет сторону, чьи права были нарушены отказом от исполнения договора уповать на грамотность своего представителя в суде.

Поскольку ко мне часто обращаются с просьбой подсказать, как составить письмо о расторжении договора, приведу уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке:

Генеральному директору
ООО «Подрядчик»
Иванову И.И.

Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора

22 июня 2010 г. между ООО «Заказчик» и ООО «Подрядчик» был заключен договор строительного подряда № 12 (далее – Договор) по условиям которого ООО «Подрядчик» обязалось выполнить работы по устройству асфальтового покрытия на объекте, расположенном по адресу: _____________________________.

В соответствии с п. 2.2 Договора конечный срок выполнения работ – 30.07.2010 г.

На 25.08.2010 работы в полном объеме не выполнены. Поскольку ООО «Подрядчик» выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку стало явно невозможным, ООО «Заказчик», в соответствии со ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, отказывается от исполнения Договора полностью. В соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается расторгнутым.

Поскольку ООО «Заказчик» ранее в качестве аванса по Договору было перечислено ООО «Подрядчик» 1 000 000 (Один миллион) рублей, а работы по Договору выполнены ООО «Подрядчик» на 844 000 (Восемьсот сорок четыре тысячи) рублей, ООО «Заказчик» требует вернуть неотработанный аванс в размере 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения настоящего письма.

Ссылка на основную публикацию